地區建築施工合同（精選13篇）

地區建築施工合同 篇1

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、技術標準：按照現行國家施工驗收規範執行。

三、工程內容：等內容。

四、承包形式：包工包料雙包工程。

五、甲方職責：(1)負責解決施工所需的臨時佔用土地、料場等問題;

(2)協助解決與周邊羣衆發生的糾紛關係;

(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。

六、乙方職責：

(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;

(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工

(3)嚴格執行國家現行施工驗收規範，保質保量完成任務;

(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，並承擔由此而產生的全部經濟損失;

(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

七、結算方式：工程竣工驗收後，甲乙雙方現場實收工程量，依據《建設工程工程量清單計價定額》定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩餘的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

或其授權代理人：或其授權代理人：

地址：地址：

電話：電話：

地區建築施工合同 篇2

上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如爲單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)

被上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如爲單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)

上訴人因________________(寫明案由，即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決，現提出上訴，上訴請求及理由如下：_________________

請求事項：_________________

_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)

事實和理由：_________________

_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據，應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)

此致

________________人民法院

上訴人：_____________(簽名或蓋章)

________________年________________月________________日

附：_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。

地區建築施工合同 篇3

甲方：________________________

乙方：________________________

根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議並共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：________________________

2、工程地點：________________________

二、工程範圍及內容

工程量：________________________

承包形式：________________________

三、工期

1、開工日期：________________________

2、竣工日期：________________________

3、合同總工期爲 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可後，工期可相應順延。

四、質量標準採用下列

1、工程質量達到省優至魯班獎;

2、工程質量評定等級爲優良;

3、符合國家質量驗收標準;

4、雙方約定的標準、具體爲：

五、合同價款

本合同工程價款結算採用下列 種方式：

1、採用一次性包死總價的固定價格方式，總價爲 ，如今後涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在____%以內，雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過____%的，雙方應另行簽訂補充協議。

2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行：

(1) 工程預算價： (工程結束後按實結算)

工程單價： (含外運等其他一切費用)

(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審覈後，由會計事務所或 進行審計確認。

(3)所有工程量必須在每月 日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審覈同意。

(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更籤證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人複覈簽字，並由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批後方可生效，否則甲方有權不予認可。

(5)變更工程量在總承包價____%以內，無需追加合同，超過____%，須另訂合同。

(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

(7)工程量覈算確認方式說明： 完成合格工作量上報甲方審覈報批，並編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認後方可。

(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

六、付款方式

1、本工程預算款爲：

扣回工程預付款的方式爲：

2、工程款按 方式支付，具體爲：

(1)本工程無預付款;

(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審覈確認後，支付合格已完工工程款的____%;

(3)________________________

(4)________________________

(5)總工程款的____%作爲質量保證金，若無質量問題及其它違約情形， 後支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

七、材料、設備供應

________________________________。

八、質量及驗收

1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，並按現行國家驗收規範執行。質量保證期____年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低於 小時，負責處理工程上有關事務。

3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質量驗收必須按規範進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。

6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後 小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

7、竣工後，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工後 天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料，並應一式 份。

8、其他約定：按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審覈批准，安排圖紙技術交底。

2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，並撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的____%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

3、項目經理 ：現場代表(乙方)

監理： 現場代表(甲方)

4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。

3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。

5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，並處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

十一、甲方責任

1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

4、履行其它本協議約定的義務以及負責

十二、乙方責任

1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行爲，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及採取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切後果由乙方承擔。

5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修， 日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

十三、違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的 承擔違約金，或每天按________元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

十四、附則

1、本協議經雙方簽章 後生效。

2、本協議於____________年________月_______日在 簽署。

3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：_________________甲方(簽章)：_________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

地區建築施工合同 篇4

甲方：

乙方：

爲明確甲、乙雙方權利、責任關係，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：黃村停車場

一、工程地點：橋下鎮黃村村頭

三、工作內容：工程的定位控制測量，水準測量與平面放樣。停車場車道和車位的建設工程。勞動力及技術裝備的組織，施工現場的建築垃圾清理以及周邊建築物、居民的安全防護設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，同周邊居民爲保證工程質量進度而作的協調等工作。

四、工程範圍：

按甲方提供的施工圖紙和甲方批准的施工組織設計在現場指定區域內進行施工，對停車場的車道和停車位進行施工建設。

五、合同工期：

開工日期：20__年9月1日;竣工日期：20__年2月1日。合同工期總日曆天數150天。

六、合同價款：

本合同採用單價包乾合同，即乙方完成合同約定承包範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金、建築垃圾清理費以及工程周邊社會關係協調等個部費用組成，其單價爲：45萬。

七、工程結算：

按分段結算方式對工程款進行結算，施工單位進場，甲方預付25%工程款，以後按施工進度支付。不在圖紙設計範圍內的項目以計量結算。

八、工程質量及技術要求：

1、爲確保本工程的質量等級達到合格標準，對於砼澆灌的部位要派專人進行澆水養護，其他需要防曬、保溫的基礎上要採取適當的'覆蓋措施。

2、嚴格把好材料質量，禁止不合格材料流入到施工現場，特別重視控制砼及現場砂漿的拌制質量。

3、進場施工前，必須提前7天向甲方分別提交：停車場車道和車位的建設施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

九、安全施工：

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，所遇任何與工程相關事故，均由乙方自行負責。

十、違約責任：

本合同工程不允許轉包分包，若甲方覈實乙方有轉包分包行爲，甲方有權單方面終止合同，乙方在接到甲方書面通知後3日內必須無條件退場，並承擔該工程總工作量20%的違約金。

十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

地區建築施工合同 篇5

甲方：________________公司乙方：________________公司

本工程於___年___月___日透過協商，由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》和國家建設部頒發的(GF-91)《建設工程施工合同示本》，並結合本工程的具體情況及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條工程項目

1.1工程概況工程名稱：____________

工程地點：____________

工程內容：路面瀝青攤鋪

工程數量：

1.2工期

合同工期，共天(此工期已包含因天氣等原因導致的工期延誤，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根據甲方的書面通知開始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任務的，乙方不承擔延期責任。

1.3工程質量

按國家標準爲合格工程。

1.4單價及工程量

1.4.1結構層爲__cm的中粒式瀝青混凝土+__cm的粗粒式瀝青混凝土以及粘油層。綜合單價面層爲________元/㎡，粘油層爲________元/㎡。該綜合單價含清掃路基、整修側緣石、測溫、攤鋪、接茬、找平、點補、撒墊料、碾壓清理、伸縮縫製作、路面養護、稅費等。工程量以最終驗收的合格工程量作爲結算依據。

1.4.2甲方BU支付乙方設備進場費用____萬元，設備出場費用乙方承擔。

1.5承包方式包工包料。

第二條圖紙

甲方於合同簽訂之日內向乙方提供施工圖紙壹套。

第三條甲方職責

3.1開工前____天內組織乙方進行圖紙交底。

3.2甲方交給乙方的水穩層必須符合驗收標準要求。

3.3涉及該工程施工需要時的交通管制及相關政策方面的手續由甲方負責。

第四條乙方責任

4.1乙方保證按照本合同規定的質量技術標準進行施工，保質保量的按期完成任務。

4.2乙方應全面接受甲方現場管理人員及監理對工程提出的合理要求。

第五條工程質量標準和等級

5.1本工程由乙方施工，引起的質量不符合合同規定等級標準或質量不合格時，乙方應負責進行整修或返工，所發生費用由乙方承擔。

5.2由於甲方路基沉陷、斷裂、鬆散等因甲方原因所引起的路面破壞，乙方不承擔責任。

第六條安全責任

乙方承擔施工過程中產生的一切安全責任，並承擔一切費用。

第七條材料、設備供應

7.1本工程合同建築材料、成品、半成品及設備由乙方自行採購供應至工地現場。

7.2本合同機械等設備均由乙方落實供應至工地現場，甲方承擔進場費用壹萬元。

7.3各類材料、半成品均根據規範規定，在使用前由乙方進行試驗，檢驗合格驗收後方能使用。

第八條工程量

工程量結算以實際完成面積爲準。工程完工後由甲、乙雙方組織人員實測實量予以確認。

第九條付款方式

9.1工程結束經雙方測量、驗收合格並交付使用後，____個工作日內甲方支付乙方本工程總價款____%。餘____%作爲質保金，質保期滿質保合格無質量問題，無違約行爲，經甲方負責人簽字確認後，____個工作日內一次性無息付清餘款。

9.2在甲方向乙方支付合同價款前____個工作日內，乙方應向甲方提供正式的建安發票，否則，甲方有權拒付款項。因乙方原因造成甲方不予支付工程款時，責任由乙方自負。

第十條工程驗收

瀝青面層的驗收由甲方組織乙方協助，因水穩層引發的損害，乙方不承擔任何責任。

第十一條質保期限

該工程質保期自工程驗收合格交付甲方使用日起爲____年。

第十二條合同終止和解除

雙方在履行合同過程中，遇“不可抗力”(國家建設部頒發的(GF-91)《建設工程施工合同示本》)影響，致使雙方都無能力履行合同時，經國家有關機構認證，本合同即行終止和解除，並按國家政策處理善後事宜。

第十三條違約責任

13.1合同雙方任何一方不能全面履行合同條款，均屬於單方違約，違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償責任。

13.2甲方應按本合同約定及時支付工程價款，如甲方原因延遲支付工程價款，每延遲一天，由甲方支付乙方本工程總價款____%的滯納金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按時完成或者不按質保期的維修約定，每延遲一日，由乙方支付甲方本合同總價款____%的違約金。其違約金的支付不解除乙方的施工和維修責任。

第十四條爭議解決

本合同履行中發生爭議，雙方協商解決;協商不成可以透過仲裁或向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十五條附則

15.1本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議;補償協議與本合同具同等法律效力。

15.2本合同雙方所有簽字蓋章手續完畢後生效;合同內容執行完畢即行終止。

15.3本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

簽約日期：____年__月__日

地區建築施工合同 篇6

1.格式?建築施工物資租賃合同

出租方：合同編號：

承租方：簽訂地點：

簽訂時間：?年?月?日

根據《_____》及有關規定，按照平等互利的原則，爲明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。（詳見合同附件）

第二條?租賃期限

自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。共計＿＿＿＿天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前＿＿＿＿日內，重新簽訂合同。

第三條?租金

租金收取：（雙方應約定租金計算方式及其支付方式）

第四條?押金（保證金）

經雙方協商，出租方收取承租方押金＿＿＿＿元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金後，押金餘額退還承租方。

第五條?租賃物資的維修保養

租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，並負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

第六條?租賃合同變更

一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成爲本合同的當然出租方。

二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

第七條?違約責任

一、出租方違約責任：

1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

4.其它違約行爲。

二、承租方違約責任：

1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。

4.其它違約行爲。

第八條?爭議的解決方式

第九條?其它約定事項

第十條?本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件

份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

出租方（章）：承租方（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

（或委託代理人）（或委託代理人）

電話：電話：

2.說明

建築施工物資租賃合同是指當事人雙方就租用建築工程物資所簽訂的明確雙方權利義務的協議。提供物資的一方爲出租方，接受物資的一方爲承租方。由於建築施工工程所需的特殊物資比較多，工程承包方往往不能一一備齊，而透過租賃方式既可以節約資金，提_____益，又使出租方的物資充分發揮作用。

簽訂建築施工物資租賃合同應當注意的問題有：

（1）必須明確租賃物資的名稱、質量標準和租賃期限。租賃物資的名稱應當按照國家物資目錄的標準稱謂寫清楚，而不應用習慣用語代替。雙方對租賃物資的質量要進行交接驗收，不得馬虎從事，以免發生糾紛。

（2）要明確租賃物資在租賃期限內的維修保養責任。通常應由承租方維保養，但有些特殊機械承租方無力維修保養的，也可以約定由出租方維修保養。對於由承租方維修保養的，租賃費用應低一些；由出租方維修的，租賃費用應高一些。

（3）要明確租金的數額、支付方式。雙方可以協商出租方收取一定的保證金或者叫做押金。在租賃期滿後，折抵租金。

（4）對於違約責任，應當寫明出租方違約如何處理、承租方違約如何處理的內容。通常出租方承擔的責任以租金爲標準計算違約金；承租方違約按租金或者按損失數額計算賠償額。

本格式是國家工商行政管理局主持制定的示範文字。

地區建築施工合同 篇7

合同編號：

需方：簽訂地點：

供方：簽訂時間：

甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外牆磚產品，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，爲規範雙方的權利與義務，甲、乙雙方充分友好協商，達成如下條款：

工程名稱：

工程地點：

第一條標的

注：1、以上爲暫定數量，根據甲方實際用量計算金額：2、以上價格爲不含稅票。

第二條交貨時間、地點及方式

1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點：倉庫，甲方指定：倉管：爲收貨人，爲驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字，視爲甲方暫收貨物，乙方送貨人無條件配合甲方進行材料清點及過磅。2、甲乙雙方在貨物交付之日當場當車共同對貨物驗收，檢查產品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定：3、交貨地點：

4、交貨日期：號前全部到齊甲方工地。第三條付款方式

1、合同簽訂後天內付預付款，合同金額的%，即￥元

2、貨到工地後驗收合格天內付清餘款，即￥元

第四條質量標準及驗收標準

1、質量承諾：產品出廠時必須附有產品質量檢驗報告和產品合格證，如因產品質量問題，乙方負責產品三包，保質期爲年。

2、乙方保證所提供的產品能透過國家相關部門檢測，符合和達到產品標準和技術參數。

第五條產品運輸

1、運輸：乙方送至甲方指定地點及卸貨。

第六條驗貨

1、驗收：對於外牆磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方驗貨無異議，不能退貨。

第七條違約責任

1、乙方逾期交貨天以內的，每天按不能交貨的貨款價值向甲方支付違約金逾期達到天，則甲方並有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，並向甲方支付相當於合同總價%的違約金

2、貨物經檢驗達不合同約定的質量標準，乙方同意無條件換貨或退貨，所發生的費用由乙方承擔如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。

3、甲方如逾期付款的，應按逾期付款部分總額承擔千分之一的違約金。

第八條合同爭議及解決辦法

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決協商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。

第九條其他事項

1、本合同經甲乙雙方代表簽字蓋章後即時生效

2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力

3、本合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議

4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方：郵編：

地址：傳真：

電話：

開戶銀行：

開戶帳號：

納稅證號：

法人代表：

授權代表：

乙方：郵編：

地址：傳真：

電話：

開戶銀行：

開戶帳號：

納稅證號：

法人代表：

授權代表：

地區建築施工合同 篇8

發包方(以下簡稱甲方)：裝飾工程有限公司

委託代理人(姓名)：

聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)：

委託代理人：聯繫電話：

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條：甲方工作

1、甲方負責洽談承攬裝修業務；

2、甲方負責廣告策劃和發佈，設計方案和製作工服；

3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；

5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第二條：乙方工作

1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一着甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標誌；

2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

4、乙方應處理好物業及業主的關係，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；

5、文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現工傷事故由乙方負責；

6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續後方可承接；

7、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；

9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工後負責清掃施工現場；

10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；

11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金；

第三條：工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第四條；材料供應

1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；

第五條：工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(a)、工程量變化或設計變更；

(b)、不可抗力；

(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

第六條：質量標準

1、雙方約定本工程施工質量按<>質量驗收規範執行；

2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。

第七條：工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

a、材料進場後的材料驗收；

b、水、電、暖改造完後的隱蔽驗收；

c、防水工程驗收；

d、中期(木做收口)驗收；

e、工程完工後的整體竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續；

3、本工程自驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清後，辦理移交手續；

4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲二年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。

第八條：工程款支付方式

1、簽訂本合同時，甲方收取乙方壹萬元作爲質量保證押金，乙方承攬每個工程時，甲方從每個工程中扣出本工程最後結算總額的5%作爲工程保脩金，每個工程保脩金在工程保修滿兩年後甲方支付給乙方，質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間爲乙方最後接的工程竣工日)後滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

2、材料進場驗收合格後兩日內支付工程派工價的30%；中期驗收合格後兩日內支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業主驗收合格後七日內支付工程派工價的35%，其餘5%作爲工程保脩金(參照1條)

3、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後7日內如未有異議，即視爲同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方在簽字時向乙方結清工程尾款；

4、工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一發票。

第九條：違約責任

1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；

2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

4、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

第十條：合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

1、向——天津市——仲裁委員會申請仲裁；

2、向——人民法院——起訴。

第十一條：附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

2、本合同簽訂後工程不得轉包；

3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

第十二條：其他約定條款(可另附頁，附頁簽字蓋章後與本合同具有同等法律效力)。

第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。

甲方：乙方：

蓋章：蓋章：

年月日

地區建築施工合同 篇9

委託方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)

經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方進行建築施工，爲明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

一、主要要求：

(一)工程項目名稱：______________________________________________

(二)承攬施工內容： ____________________________________________

(三)施工地點：_____________________________________________________

(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米

(五)預算總造價：__________________________________________________

(六)技術資料及圖紙提供方法：_______________________________________

二、施工時間：

本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成後結束。

三、付款方式：

四、施工、拆除與設計變更：

1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。

2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。

3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。

4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更後的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯後產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。

五、工程交驗與保修：

1.乙方在工程結束後通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格透過。

2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。

六、工程負責人：

甲方委派 爲駐現場負責人，並與乙方委派 的爲現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

七、特別說明：

該項目現場如需要用電源應安排在安全距離範圍內，並做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。

八、其他條款：

1.委託方在審定承辦涉及內容時，請仔細審覈項目中的每一細節內容，審定後簽字或認可說明，經確認後發生差錯，由委託方承擔所有責任及全部內容。

2.合同簽定後，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方

九、爭議解決：

本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。

1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

聯繫電話： 聯繫電話：

業務代表： 業務代表：

簽訂日期： 年 月 日

地區建築施工合同 篇10

甲方(項目部)： 乙方(施工人員)：______________________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程名稱：石總場西部牧業員工宿舍場地地坪

第二條 工程地點：石總場大連路路口______________

第三條 承包方式：單項清包______________________

第四條 開工日期：______________________________ 竣工日期：______________________________

第五條 工作內容：甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價爲_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方負責混凝土拉到現場，其他一切工序由乙方負責，並做好落手清。注：以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規範，若乙方沒有按照甲方要求和施工規範而造成的材料浪費，甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。

第六條 工程款結算：乙方進場後，每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 餘款在工程驗收合格後一次性付清。

一、質量管理

甲方提供乙方質量要求和技術交底，乙方必須按照施工規範和要求，精心施工，確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時，必須達到所定標準(具體見技術交底)。

二、甲方職責和權利

2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》，對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審覈乙方施工方案，全面配合乙方做好各項工作。

2.2 甲方負責向乙方提供技術交底，周、月進度計劃，乙方必須認真執行監理和甲方的指令，但對不合理因素，可提出建議;經甲方同意後方可執行，乙方不得私自蠻幹、

2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。

2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵，對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。

三、乙方職責和權利

3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。

3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定，服從甲方的管理，自覺維護公司的利益和形象。

3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容，如有發生造成的所有損失均有乙方負責。

3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》，工程工期、工程質量不能保證，現場管理混亂，甲方和公司利益受到損失，信譽受到損害時，甲方有權解除合同，除賠償部分損失外，還要追究乙方責任，清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。

3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。

四、安全文明施工

雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例。

乙方必須遵守施工單位的規章制度，聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、鬥毆、偷盜，若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。

乙方的所有作業人員，正確的使用“三寶”，嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定，如發生的安全事故的，甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。

五、 未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲乙雙方各執一份。

甲方(項目部代表)簽字：_________ 乙方(施工人員)簽字：_________

簽訂時間： 年 月 日

地區建築施工合同 篇11

甲方(委託人)： 

聯繫地址：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要資訊，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅爲甲方提供資訊，或爲甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的資訊，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述資訊真實可靠。如果乙方提供的資訊不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金 萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成爲甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視爲乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視爲乙方提供資訊不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用爲工程施工合同金額的3%。

2、居間成功後，在甲方簽訂合同時向乙方支付 整， 正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行爲，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地： 合同簽訂日：

甲方：(蓋章)： 法定代表人或委託代理 人：

乙方(蓋章)： 法定代表人或委託代理人：

年月日：

地區建築施工合同 篇12

在建築施工合同管理中，較之於質量、安全等糾紛而言，最易出現而又最難解決的是結算糾紛。實踐中，許多結算糾紛常常曠日持久，最終受損的是施工方。有鑑於此，本文立足於施工中常使用的合同文字《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)，論述施工中易於出現的結算糾紛並討論相應的防範對策，以使施工企業能加強合同管理。

一、變更與索賠問題

實踐中，建設方不喜歡索賠二字，施工方一般也不提什麼索賠。久之，施工方要麼缺乏索賠意識，要麼將索賠置換成爲工程變更。

但是，變更與索賠是兩回事。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整，即，變更始終是在合同價款之內，它可能導致原合同價款增高，也可能導致其降低。而索賠則不完全是這樣。《建設工程施工合同》對索賠的定義是：“指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。”按該定義，再結合《建設工程施工合同》第31.4款看，索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。

《建設工程施工合同》第31.2款規定：“承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時，視爲該項變更不涉及合同價款的變更。”實踐中，很少有施工方嚴格地履行該款，屆最後發生結算爭議時，該款可能對施工方的結算要求形成致命影響。

其實，《建設工程施工合同》關於變更的規定是有缺陷的。《建設工程施工合同》是FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的中國翻版，後者對變更涉及合同價款減少時應由建設方通知施工方有相應的規定，但前者沒有。這種程序公正的不對稱好像一方面是出於我國工程施工的實際，因爲在我國，變更一般都涉及合同價款的增加，另一方面，似乎更是出於合同文字的制定者對施工方不自覺的行業傾斜(第29.1款已規定變更導致合同價款減少由建設方承擔)。但是，如果結算糾紛已經肇起，則施工方因第31.2款的限制可能會導致一些(或全部)變更不能使合同價款有所增加，而建設方因無此款的限制，則隨時可要求因變更導致的已增加了的合同價款減少到原合同價款的水平。這顯然於施工方不利。

實踐中，施工方雖可能未嚴格履行第31.2款，但在其進度報表中，肯定是羅列了變更工程價款的了。但是，這種羅列是否就是31.2款的報告，肯定會有所非議，另外，總會有一些變更會落在進度報表提交之日的14天以前，這些變更按31.2款的規定，會被視爲不涉及合同價款的變更。

當變更工程的量較大時，施工方與建設方一般會對變更達成補充協議，如果補充協議沒有確定變更具體的價款，則爭議仍將存在，即，該補充協議可能只是約定了確定變更工程價款的方法，改變是《建設工程施工合同》第31.1款，而非第31.2款。

以上所論，是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了，就該拿錢”的簡單意識，加強合同管理的意識，嚴格地按合同規定的程序提起變更和索賠。施工方如果認爲這些嚴格的程序不太切合施工實際，則應在簽約時在專用條款中加以改變。

二、合同價格對結算的影響

FIDIC《土木工程施工合同條件》嚴格適用於單價合同(工程量單價)，《建設工程施工合同》按23條的規定，可適用於：固定價格合同，可調價格合同，成本加酬金合同。其實，無論是固定價格合同，可調價格合同，還是成本加酬金合同，都是可以以工程量單價爲基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看，即建設方承擔的風險多一些，因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題，因而也涉及工程量單價。建設部20__年推出的《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20__)也是可與這三種合同調和的。

但是，在實踐中，將固定價格合同理解爲固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義爲：“指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。”-最基本的意思就是協議書中約定的合同價款。因此，屆工程量增加較大，追加合同款較多時，建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實，於是，工程後期的中間結算和最終結算就不太容易順利進行。

《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬，該定義有其侷限，所以在FIDIC《施工合同條件》(1999年版)中，將合同價格定義爲“指第14.1款規定確定的價格，包括按照合同所做的調整。”即，合同價格不是事先能確定的，需隨工程的進展經一套完整的程序確定。其實，《建設工程施工合同》對協議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的，與FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)關於合同檔案解釋的順序不同的是，按《建設工程施工合同》第2.1款的規定，專用條款中的另有約定的效力高於協議書。因此，如果專用條款已約定了確定合同價格的方法，協議書中的合同價格就只能是臨時的。

但是，協議書中的臨時價格經常是建設方與施工方發生糾紛的契機。因爲一般而言，協議書中的臨時價格會偏低。-這之中的原因，可能有建設方爲了規避建設行政管理部門在合同鑑定時多收費用的考慮，也可能有規避《建設工程施工合同》第29.1款規定變更導致合同價款減少由建設方承擔的考慮等。因此，施工方應善用《建設工程施工合同》第2.1款的規定，以維護自己的合法權益。

另外，對於中間結算，因實踐中建設方不按約支付工程款是經常的事，施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定，屆糾紛發生時利息往往按最高人民的法院的規定解決。早期最高法院將利息等同於違約金，後來終有所區別。在即將出臺的《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》中，已確定該利息按“人民銀行規定的活期存款利率計算”。該解釋與《建設工程施工合同》第26.3款的規定是不一致的(後者約定的是貸款利息)，而實踐中第26.3款的履行有困難，因此，施工方宜於簽訂合同時在專用條款中對利息問題作出約定。

三、最終結算與優先受償權

實踐中，如果建設方認爲結算價格太高，那麼，即便法院的判決已經確定了最終價格，也會存在着執行難的問題。因此，施工方宜將優先受償權與結算問題一併考慮。

地區建築施工合同 篇13

發包方：_________（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把_________工程承包給乙方施工，爲明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

（一）工程項目

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、工程範圍：

4、承包造價：_________元（大寫：_________）

（二）工程期限

根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延）開工日期爲20___年__月__日至20___年__月__日，總工期_________天。

（三）本工程竣工質量爲一次性合格工程

乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工。

（四）工程價款支付及結算

本工程按進度付款，具體金額由雙方協商爲準。

（五）其它約定

1、甲方承擔的安全責任、權利

（1）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；

（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案；

（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰；

（4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

2、乙方的責任、權利

（1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；

（2）乙方負責爲所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要爲從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；

（3）乙方應對現場安裝施工的行爲完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作；

（4）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

二、建築工程施工合同簽訂的主體資格

簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時爲了促成合作或礙於情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸於無效或難以履行，達不到預期目的。

因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，瞭解其主體的合法性，如是否合法註冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，註冊資金的到位情況。在主體資格方面應當着重檢視一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。

三、建設施工合同簽訂注意事項

首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。

其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，並列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：

1、施工範圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定；

2、雙方權利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計檔案、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期；

3、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；

4、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；

5、索賠程序是否明確可行；

6、合同是否採用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明瞭，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度；

7、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；

8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，並進行交底和指導履行；

9、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要籤義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

20___年__月__日  20___年__月__日