維修合同協議書(通用12篇)
維修合同協議書 篇1
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規,爲明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在合約期內爲乙方提供服務,達成如下協議:
一、合同價款
項目爲通信線路維修,採購總金額爲:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知後24小時能到達現場並處理好故障問題,若甲方未能在規定時間內完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(資訊工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規範要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規範要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,並要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》後一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款後開具維修費發票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字並蓋章後本合同生效,本合同一式二份,各執一份。
甲方:
乙方:
日期:
維修合同協議書 篇2
甲方:
乙方:
甲乙兩方根據《住宅維修管理辦法》的有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成一致意見,就甲方的自有住房維修事項簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執行:
第一條 維修標準及要求
1、甲方將位於寶積山路的房屋維修委託給乙方,各種材料由甲方自行購買。
2、乙方要根據甲方的要求進行維修,甲方將監督乙方實施。
3、維修項目:整個屋頂翻新,及牆體刷白。
4、維修要求:
①乙方自行組織維修施工隊,並負責做好施工現場的安全質量工作,造成的一切事故責任由乙方自行負責。
②乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的餘泥雜物,逾期不清理的,甲方組織人員清理,費用由乙方負擔,並從甲方付給乙方的維修款中扣除。
5、乙方對甲方的房屋維修負責,要儘量保護室內的所有設施。
第二條 付款
甲方向乙方支付3000(叄仟元整)元工人工資,乙方用於勞務支出。
第三條 合同期限
合同有效期爲 年 月 日至 年 月 日。
本合同未盡事宜,由雙方友好協商後解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙雙方各執一份,
甲方(簽名、指): 乙方(簽名、指):
簽訂日期: 年 月 日
維修合同協議書 篇3
委託方: (簡稱甲方)
施工方: (簡稱乙方)
按照空調設備執行的要求,確保空調維修質量和時間,經甲、乙雙方共同協商,簽訂本合同:
一、工程項目及價格:
二、本價格包括維修過程中上述表格中不含的其他所需的零配件材料,但在檢修過程中發現有大故障(如拆壓縮機、熱交換器穿孔等)的維修,則據其具體故障分別報價。價格由雙方協商定價,由甲方購買或由乙方代購。
三、技術要求:
主機維修後,經調試執行,各維修部件能達到正常的製冷要求。
四、委託方的權利與義務:
1、應及時提供必要的水、電、氮氣等。
2、應積極配合乙方的施工。
3、在施工過程中委託方可隨時監督施工方的'施工質量。
五、施工方的權利與義務:
1、按質、按期完成工程。
2、乙方進入甲方施工現場後,應遵守甲方的一切規章制度。
3、負責辦理進場前的有關手續及費用。
4、自備維修所需工具、清洗藥水及維修所需的材料等。
六、施工期限:
自本協議簽訂之時起10天內完成全部工程內容。
七、本工程價格及付款方式:
1、本工程包乾價:人民幣捌萬零伍佰壹拾柒元整(¥80517.00)。
2、合同簽訂後3日內,甲方支付乙方工程款的30%,即:貳萬肆仟壹佰伍拾伍元整(¥24155.00);工程完工經甲方驗收合格後,10日內甲方向乙方支付工程款的60%,即:肆萬捌仟叄佰壹拾元整(¥48310.00);餘款(工程款的10%)捌仟零伍拾貳元(¥8052.00)在質保期後一次性結付。
八、質量保證期爲六個月,自工程驗收交甲方使用之日起計算,六個月內如發生因乙方維修部分質量問題(甲方違規操作造成的除外),由乙方返工,一切費用由乙承擔。
九、責任事故:
在施工中乙方造成的一切安全事故,全部由乙方負責。損壞甲方的設備及設施,由乙方照價賠償。
十、違約責任:
雙方友好協商解決,如協商不成,按國家《合同法》的有關規定辦理。
十一、未盡事宜,由雙方友好協商解決。
十二、本協議一式四份,甲方執三份,乙方執一份,協議自簽字之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同協議書 篇4
甲方(定作人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________________
委託代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯繫人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________
乙方(承攬人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________
委託代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯繫人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________雙方本着互惠互利的原則,透過友好協商簽定以下_________修繕協議:
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條材料
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:__________
第八條資料提供
1、定作人於_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:__________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______________日內答覆。
第九條轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批准後,僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守祕密,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的內容及數據或資訊確認爲機密。
2、雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密資訊自行負責。
第十一條中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________,並滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務,並可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2、定作人爲承攬人提供的更換部件必須保證爲與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人蔘考確認,報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工後,交付時間:__________,交付方式:__________,交付地點:__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,並向其支付規定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據_________,具體驗收時間爲:__________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用爲_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結束並經驗收合格後_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式爲:
第二十條保修
設備修復後,對於該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或僞劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成爲合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒僞劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,並更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
承攬人:
1、承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
第二十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之________日起_______________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內透過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_______________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即透過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂________日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成爲不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行爲或法律規定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期爲_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________
委託代理人(簽字):__________委託代理人(簽字):__________
簽訂地點:__________簽訂地點:__________
_________年____月__________日_________年____月__________日
維修合同協議書 篇5
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規,爲明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在合約期內爲乙方提供服務,達成如下協議:
一、合同價款
項目爲通信線路維修,採購總金額爲:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知後24小時能到達現場並處理好故障問題,若甲方未能在規定時間內完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(資訊工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規範要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規範要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,並要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》後一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款後開具維修費發票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字並蓋章後本合同生效,本合同一式二份,各執一份。
甲方:
乙方:
維修合同協議書 篇6
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建設臨時板房一批,經過同乙方友好協商,達成如下協議。
1、工程概況
臨建地點位於__以南,__以東,數量暫定爲 間,實際結算數以甲方要求及實際建設間數爲據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負責地面上建築物的建設施工,門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般爲3米×5米結構,具體尺寸和房屋佈局以甲方提供的圖紙爲準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低於cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,並覆蓋油氈。牆壁應採用厚度不低於5cm,價格不低於4元/張(以目前市場價爲據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地後15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋後,同乙方結算工程款的95,其餘5作爲保證金,如無質量問題在工程完工1年後付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的,甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款,房屋在1年內出現質量問題時,甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協議一式三份,甲方執兩份,乙方執一份。
甲方:________
乙方________
日期:
維修合同協議書 篇7
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議:
一、維修費用
甲方要求乙方維修屋頂防水240平方,維修單價20元/平方,總計金額 元。屋頂更換的材料要求:防水材料用威牌0.4釐米
二、質量標準
1、乙方施工必須規範,不能粗製濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年,若甲方發現質量問題,乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題,乙方因各種因素無法維修,則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同後,乙方開始施工,工程完工,經驗收合格後一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規範施工,按照國家的相應的施工規範操作,做好勞動保護,確保施工安全。
2、在施工過程中,若發生事故,責任有乙方自負,甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關係或僱傭關係。
五、其他事項
1、本合同簽訂後,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
維修合同協議書 篇8
託修方(甲方):________
承修方(乙方):________
根據《中華人民共和國民法典》等法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上,就汽車維修事宜達成協議如下:
第一條維修車輛
1.車牌號:______________
2.發動機號:______________
3.顏色:____________________
4.車型:____________________
5.代碼/車架號:______________
6.行公里數:______________
第二條維修類別與項目
乙方應當對承修車輛進行維修前診斷檢驗,提出需要維修的類別和項目,填寫《車輛維修前診斷檢驗單》。甲方確認後在該《車輛維修前診斷檢驗單》上簽字。
第三條維修配件材料
1.乙方提供維修配件材料的,應當如實填寫材料清單,分別標明原廠配件、副廠配件或者修復配件,明碼標價,並保證質量。
2.乙方在維修中換下配件、總成等,交由甲方自行處理。
第四條維修價格
1.甲方同意乙方按照公示的工時單價______________元/工時、材料進銷差價率_____%進行計價。
2.結算工時定額執行標準:______________汽車製造企業提供□市交通管理局制定□。
3.維修預算費用:_________________元,大寫:__________.其中:______________工時費______________元,大寫:__________;材料費______________元,大寫:__________.
4.維修費用高於或低於維修預算費用的_____%時,由雙方協商解決,否則按照實際發生的維修費用結算。
第五條車輛交接
乙方接收待修車輛時,甲方應當自行取走車內可移動物品。車上附件、設備等填入《車輛維修前診斷檢驗單》的,乙方在竣工交車前對其及承修車輛負有保管責任。
甲方__________________
乙方__________________
______年______月______日
維修合同協議書 篇9
甲方:
乙方:
甲乙雙方本着友好協商,公平處置的原則。就甲方車(車主:--車牌號:--車架號:----)因車輛事故造成的維修與維修完成後保險理賠事宜達成如下協議:
1、具體維修項目,更換的配件及最終的維修費用總額以保險公司最終定損爲準,非保險責任範圍的以甲乙雙方共同確認爲準,乙方維修過程中產生的實際維修費用(含輔料費)與保險公司最終覈定費用的差額部分由甲方承擔。
2、乙方承諾按照車輛廠家的維修標準規範維修,確保甲方的車輛在維修後符合廠家相關的質量標準。所更換零配件均爲原裝原廠配件。在維修後正常使用車輛的情況下,依據《中華人份民共和國產品質量法》、《機動車維修管理規定》以及廠家的保修政策,給甲方車輛予質量保證與保修。
3、如甲方車輛在維修完成後需委託乙方代理該起事故的理賠事宜,甲方必須在車輛維修完成交車時,提供該案件所需的理賠資料並配合相關的定損理賠事宜的處理。甲方需交付所需維修費用或相應比率的押金後乙方纔能將承修車輛交予甲方。(乙方將視事故的理賠情況決定收取押金比例或全額收取)。甲方如是第三者車輛,異地承保車輛或案件涉及到人員傷亡及理賠資料不全的案件,乙方有權拒絕代理賠。
4、車輛在委託承修之日起(協議簽訂日起),如維修過程中甲方中途需把車輛拖離乙方修理廠,甲方需支付予乙方拆解費,估價費,場地佔用費(乙方估價單總額的10%)。如該車所需更換的配件已向廠家提交訂單,甲方需全部購買訂單上的配件並支付相關違約費用。
5、甲方如屬按揭貸款車輛,若甲方因還款不正常等因素,導致車輛維修完成保險公司無法將理賠款項正常支付,乙方將予以在甲方支付因該起事故所發生的一切相關費用後交還車輛予甲方。該協議一式兩份甲乙雙方各執一份。未盡事宜可另作補充協商。簽訂日起甲方授權予乙方全權處理車輛拆解維修以及保險定損等事宜。協議簽訂日起生效。
特別預定:該維修協議甲方或者甲方代理人簽章確認的傳真件有效。如甲方是單位車輛需加蓋單位公章。
甲方(簽章):
身份證號碼:
甲方代理人(簽章):
身份證號碼:
簽署日期:
乙方:
乙方經辦人(簽章):
乙方負責人(簽章):
簽署日期:
維修合同協議書 篇10
送修方:(以下簡稱“甲方”)
承修方:(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,就車輛維修事宜達成以下協議,以資共同遵守:
第一條、維修程序:
1、甲方填寫"送修單"。"送修單"上應註明送修車輛型號、車牌號碼、發動機號碼和底盤號碼,並加蓋公章。
2、乙方應對送修車輛進行細緻檢查,經甲方確認後在"送修單"上註明維修項目、維修材料費及維護人工費。
3、乙方必須在"送修單"上註明完成維修的時間。
4、在維修過程中,乙方如發現其它故障需增加維修項目或延長維修時間,應及時以書面形式通知甲方。若甲方在接到通知後3天內未給予同意的書面答覆,則視爲甲方不同意。
5、"送修單"需經甲、乙雙方蓋章確認。
6、"送修單"一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
第二條、維修費用:
1、維修費用包括:人工費、材料費。
2、人工費包括小修定額維修人工費和大修人工費;其中:
小修年定額維修人工費定額爲:(小修指各級維護和中、小修理);大修人工費以甲乙雙方協商的價格爲準(見附件一)。
3、材料費以雙方協商的價格爲準(見附件二);
第三條、質量保證
在保修期內,因維修質量造成的機械事故和經濟損失,由乙方承擔。
維修合格出廠車輛的質量保證里程爲:
1、整車大修和總成大修:10000公里;
2、二級維護:1000公里;
3、一級維護、小修:200公里。
第四條、結算方式:
1、乙方應在交接所維修的車輛時將"結算單"一同交予甲方,並出具維修出廠"合格證"。
2、結算方式爲:
3、乙方應當向甲方出具當期每次維修的送修單和結算單。
第五條、甲方的權利與義務:
1、鑑於甲乙雙方所建立的長期合作關係,甲方有權要求乙方優先維修甲方送修的車輛。
2、對已完工車輛,如發現不合格或與"送修單"不符,甲方有權要求乙方無償返工,直至符合要求爲止。
3、甲方應當按照協議約定與乙方結算車輛維修費用;
第六條、乙方的'權利與義務:
1、乙方有權要求甲方按時結清車輛維修費用;
2、乙方優先爲甲方的送修車輛提供維修服務;
3、乙方不得將本協議約定義務轉讓給任何第三方;
4、乙方應當按照"送修單"規定的時間完成維修工作;
5、乙方應當保證送修車輛的安全;
6、乙方應當保證維修質量;
7、乙方保證所用配件是符合國家質量標準的全新原廠配件,不得以次充好或隨意更換汽車配件;
第七條、違約責任:
1、甲方違反本協議的約定,遲延支付本協議約定的費用,乙方有權要求甲方按照協議約定的時間支付;
2、乙方違反本協議的約定,未按時完成維護義務,則乙方應向甲方每日交付該車輛總維修費用的%作爲違約金。甲方有權從應支付給乙方的維修費用中扣減乙方應當支付的違約金。
3、如甲方送修車輛在乙方維修期間丟失或損毀,乙方應承擔賠償責任;
4、乙方維修質量不合格,甲方有權要求乙方免費維修,乙方應向甲方每日支付該車輛總維修費用的%作爲違約金,直至質量合格爲止;因維修質量不合格給甲方造成損失的,乙方還應當賠償甲方全部的損失。
第八條、協議的修改及終止:
1、經甲、乙雙方協商一致,可以變更本協議;
2、任何一方如因發生不可抗力事件而喪失履行協議能力,本協議自行終止;
3、如有下列任何一種情況出現,甲方有權單方面終止合同,並向乙方追究違約責任:
(1)未經甲方同意,乙方將甲方送修車輛交由任何第三方維修;
(2)未經甲方同意,乙方擅自使用非原廠配件或以舊件換取甲方送修車輛零件;
(3)因乙方維修質量問題,導致甲方車輛出現事故造成重大損失的。
第九條、協議有效期限:
本協議有效期限爲年,自本協議簽訂之日起至年月日止。
第十條、爭議及解決方式
如雙方在履行本協議時發生糾紛,應儘量協商解決。協商不成,任何一方均有權向甲方住所地人民法院提起訴訟。
第十一條、本協議未盡事宜,甲乙雙方協商一致,可以簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同樣的法律效力。
第十二條、本協議經雙方簽字蓋章後生效。
第十三條、本協議壹式肆份,甲、乙雙方持貳份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表:乙方代表:
簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
維修合同協議書 篇11
房屋改造合同書
甲方:
乙方:
甲乙兩方依照《中華人民共和國經濟合同法》及有關改造裝修的有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成一致意見,並簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執行:
第一條 維修標準及要求
1、甲方就位於房屋維修委託乙方
2、維修項目:舊房改造, 牆改造,電路及衛生間水路改造。大門移位安裝,換氣扇安裝,衛生間設施安裝,燈具安裝;
3、維修要求:
①乙方自行組織維修施工隊,並負責做好施工現場的安全質量工作,加強對施工人員的安全做好防範措施,確保施工中萬無一失,對因管理不善所造成的一切安全事故,責任由乙方全部負責。
②乙方要在甲方指定的時間內完成施工並負責清理完該工程造成的餘泥雜物,逾期不清理的,甲方組織人員清理,費用由乙方負擔,並從甲方付給乙方的餘款中扣除。
③甲方只負責材料的採購,乙方負責施工工具,如施工中所需要的模板,腳手架等。
第二條維修付款
1、 甲方根據《管理辦法》,在合同期內向乙方預付 元做爲維
修費用的預付款。
2、 從簽訂合同 之日起,乙方 必須 在 10天內完工,否則扣除維修費用總數2%的 違約金。
3、 雙方協商乙方給甲方改建商品房的費用總數爲壹萬元整在甲方驗收合格後將餘款全部支付給乙方。
4、 乙方應對所維修房屋的質量有所保證,如2年內工程質量出現問題應在2天內派人進行檢查維修。
第三條 合同期限
本合同未盡事宜,由雙方友好協商後解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙方雙方各執一份,
甲方(簽名):乙 方(簽名):
簽訂日期: 年月日
篇五:簡單的房屋維修協議範本
辦公室維修協議
甲方:代表:
乙方:
經甲乙雙方協商,達成如下維修辦公室協議:
一.甲方需維修的辦公室共計間,每間長米,寬米,共 米2,需打地平 米2。
二.工程量及造價具體如下:
1.混凝土地平: 米2_元/米2= 元
2.粉牆: 米2_元/米2= 元
3.翻瓦: 片_ 元/片= 元
4.添置其他辦公用具元
以上數項共計元,大寫:
三.施工時間:年 月 日至年月日止。
四.乙方自帶施工用具,在施工過程必須按施工安全規則進行,各項安全事故責任由乙方負責。
五.乙方按時完成全部工程後經檢查合格,一次性付清全部工程款。
六.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字即生效。
甲方: (蓋章)乙方(簽字): 甲方代表(簽字):
__年月日
維修合同協議書 篇12
甲方:
地址:
法人代表:
電話: 傳真:
乙方:
地址:
法人代表:
電話: 傳真:
根據北京市消防局消監字《20xx》140號通知規定,爲了保證消防器材的正常使用,甲方委託乙方對 大廈內 具4Kg乾粉ABC滅火器進行維修年檢,每具維修費用爲 元人民幣。雙方本着互惠互利、友好合作的前提,明確雙方的權利及義務,特達成如下合作事項:
一、 維修明細及費用
具4Kg乾粉ABC類滅火器(具體明細詳見附件),每具維修價格 元人民幣,維修費用合計: 。人民幣大寫: 。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期:
三、交貨地址:將維修合格消防器材送至 。
四、驗收方式:甲乙雙方在 大廈現場驗收維修合格消防器材,滅火器外觀、噴射軟管良好,壓力充足。
五、付款方式:甲方驗收合格並收到乙方提供符合國家和甲方要求的發票後10日內將 維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期:乙方對所負責維修的甲方 具乾粉ABC滅火器材免費質保1年,一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況,乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任
1、甲方須保證消防器材不受人爲破壞,消防器材應放在乾燥防潮的地方。
2、甲方一旦發現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況後及時通知乙方,乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行合同,對工作任務的完成情況和工作質量進行監督檢查和驗收。
八、乙方責任
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修,嚴格質量管理,保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務,維修後的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人爲破壞,消防器材應放在乾燥防潮的地方。
4、本協議書採用固定總價方式即:協議依據報價時的所有工程量固定,人、材、機及取費全部固定。負責提供本協議施工材料、零配件和工具,對人工費乙方不再單獨收費。
5、協議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分,具有同等法律效率。本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
年月日: