怎麼寫擔保書（通用16篇）

怎麼寫擔保書 篇1

根據本擔保書，______________(承包人名稱)做爲委託人(以下稱“承包人”，)和________________(擔保公司，證券公司或保險公司名稱)做爲擔保人共同向債權人______________(僱主名稱)(以下稱僱主)承擔支付人民幣_________元的責任，承包人和擔保人均受本擔保書的約束。

鑑於承包人已於_______年______月______日同僱主簽署了_________(合同名稱)的書面協議，下文中的合同包括合同中規定的檔案、圖紙、規範和修改;本擔保書的條件是：如果承包人迅速地忠實地履行了上述合同，本擔保書的責任失效;否則將保持有效。一旦僱主提出承包人違約，而僱主又履行了自己的責任，擔保人將迅速彌補違約的損失，或者迅速：

1.根據合同要求完成合同;或_______________________________________。

2.按合同條件提供僱主合格的投標書，在僱主和擔保人確定了評標價最低響應性投標人後，安排投標人和僱主之間合同，在施工過程中提供足夠的資金，支付“合同價餘額”以外完工所需的費用，包括擔保人有責任承擔的賠償費，但總數不超過上述第一段中提到的金額。這裏所說的“合同價餘額”指僱主按合同應付給承包人的總額減法已合理地付給承包人的金額;或

3.付給僱主按合同條件完成合同所需的金額，但不超過本擔保書的限額。

本擔保人不承擔大於本擔保書限額的責任。任何有關本擔保的訴訟，必須是在缺陷責任證書發出後一年內提出的爲有效。除了僱主以外，任何人都無權對本擔保書的責任提出履行要求。承包人和擔保人的法人代表在此簽字蓋公章，以資證明。

擔保人(公章)：_________承包人(公章)：_________

代表(簽名)：___________代表(簽名)：___________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

怎麼寫擔保書 篇2

_________有限公司：

本保證人_________自願爲__________________公司(下稱債務人)完全履行其與貴司已訂立的或/即將訂立的所有合同(主合同)項下的全部義務向你司提供連帶責任保證，特立本擔保書，向你司保證下列各項：

一、保證責任範圍：保證債務人完全履行主合同項下全部義務，及因不履行或不完全履行主合同而應向你司支付的貨款本金、利息、費用、違約金、損害賠償金及你司爲實現債權的費用等。

二、保證責任期間：兩年，自主債務履行期屆滿之日起計算。

三、本保證爲連帶的、無條件的、不可撤銷的、獨立的，本保證的效力不受主合同效力的影響，不因主合同無效而無效。保證人對債務人因主合同無效而應承擔的責任承擔連帶責任。

四、本擔保書生效後，主合同的任何條款的更改或補充，包括同意債務人延期履行，不論是否徵得保證人的書面或口頭同意，保證人均繼續根據本擔保書承擔連帶保證責任。

五、保證人保證在債務人付清或由保證人代爲付清本擔保書項下的所有款項前，不向債務人追償。

六、保證人同意，在接到你司通知將債權全部或部分轉讓他人時，本擔保書繼續有效，受讓人享有與你司同等的權利，而無需辦理任何手續。

七、本擔保書受你司所在地法院管轄。

八、本擔保書自簽發之日起生效。

保證人(簽字)簽發時間：年月日

附：保證人身份證號碼：__________

住所地：

聯繫電話：郵政編碼：

怎麼寫擔保書 篇3

茲介紹先生(女士)到工作，本人確認被介紹人所提供的個人簡歷材料屬實，如有弄虛作假，由本人負責。據本人瞭解，被介紹人身體健康、工作踏實、品行端正，未有犯罪記錄，願意遵守貴公司的規章制度，本人願意作其擔保人，並願承擔公司關於擔保人的職責和義務。若被介紹人有違反公司規章制度行爲，請公司按章懲處。若被介紹人在貴公司工作期間發生經濟或法律案件，致使貴公司利益蒙受損失，本人原負連帶責任，按公司有關規定進行經濟賠償，特立此擔保書爲憑。

保證人：

年月日

怎麼寫擔保書 篇4

本公司對您購買的西安市_____區(縣)_____路_____號_____小區_____棟_____單元室，建築面積_____平方米的住宅作如下質量保證和承諾：

一、該房屋於_____年_____月_____日透過市建委組織的竣工驗收，各項建市手續齊全，資質證編號爲：_____建設工程規劃許可證編號爲_____;建築工程施工許可證編號爲_____;竣工驗收備案登記編號爲：_____預售許可證號爲：

二、該住宅工程由_____進行質量監督。在施工中始終按照國家有關規範、規程、質量標準及設計要求進行施工。

三、本住宅自交付之日起，在住戶正常使用的情況下，本公司免費承擔保修期內以下項目(見附表)的維修責任，並在承諾期限內負責維修完畢。

四、住戶對商品房驗收完畢，接收鑰匙之日即爲該商品房交付使用日期，也是本擔保書籤訂日期，住宅保修自此日起計算。用戶在使用過程中發現質量問題，可直接撥打我公司維修電話或認真填寫附頁中“商品住宅質量反饋表”寄予我公司。因住戶使用不當或進行家庭裝修以及不可抗拒的自然災害而造成的質量問題，不在本公司保修範圍之內。

五、住戶人住後，有關住宅質量的來信、來訪、投訴，本公司將直接(或委託物業公司)及時給予答覆和妥善處理。若對我們服務人員的工作不滿，可向本公司投訴，我們將及時進行處理。

六。如對本公司的答覆或處理有爭議，凡有關住宅工程質量問題，可根據國務院《建設工程質量管理條例》及建設部《房屋建築工程質量保修辦法》的有關規定，向本市的建設工程質量監督站申請協調;凡有關住宅室外配套問題，可根據國務院《城市房地產開發經營管理條例》等有關規定，向本地建設行政本管部門申請協調。對動調意見仍有分歧的叮向本地仲裁委員會申請仲裁。

七、經省級以上資格的專業部門鑑定，凡屬地基基礎和主體結構質量不合格且無法修復的危險房屋我公司將予以退房或調換。

八、本質量擔保書作爲商品住宅銷售合同的附件，是本公司承擔商品住宅質量責任的法律檔案，與銷售合向具有同等法律效力，請用戶妥善儲存，不得僞造、塗改。

附件：商品住宅質量反饋表。x

怎麼寫擔保書 篇5

根據本擔保書，______________(承包人名稱)做爲委託人(以下稱“承包人”，)和________________(擔保公司，證券公司或保險公司名稱)做爲擔保人共同向債權人______________(僱主名稱)(以下稱僱主)承擔支付人民幣_________元的責任，承包人和擔保人均受本擔保書的約束。

鑑於承包人已於_______年______月______日同僱主簽署了_________(合同名稱)的書面協議，下文中的合同包括合同中規定的檔案、圖紙、規範和修改;本擔保書的條件是：如果承包人迅速地忠實地履行了上述合同，本擔保書的責任失效;否則將保持有效。一旦僱主提出承包人違約，而僱主又履行了自己的責任，擔保人將迅速彌補違約的損失，或者迅速：

1.根據合同要求完成合同;或_______________________________________。

2.按合同條件提供僱主合格的投標書，在僱主和擔保人確定了評標價最低響應性投標人後，安排投標人和僱主之間合同，在施工過程中提供足夠的資金，支付“合同價餘額”以外完工所需的費用，包括擔保人有責任承擔的賠償費，但總數不超過上述第一段中提到的金額。這裏所說的“合同價餘額”指僱主按合同應付給承包人的總額減法已合理地付給承包人的金額;或

3.付給僱主按合同條件完成合同所需的金額，但不超過本擔保書的限額。

本擔保人不承擔大於本擔保書限額的責任。任何有關本擔保的訴訟，必須是在缺陷責任證書發出後一年內提出的爲有效。除了僱主以外，任何人都無權對本擔保書的責任提出履行要求。承包人和擔保人的法人代表在此簽字蓋公章，以資證明。

擔保人(公章)：_________承包人(公章)：_________

代表(簽名)：___________代表(簽名)：___________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

怎麼寫擔保書 篇6

一份“保證書”

參加一個旅行團去北海道旅遊。行前，旅行社通知我，日本外務省有規定(天曉得是哪門子規定)，凡中國公民單身一人去日本旅遊，需向領事館呈交一份書面保證書，否則，有可能遭到拒籤。日本人花樣經真透!是怕我住在中國住膩了要換換口味住到日本去?或是怕我存天下大同四海一家思想欲找日本女子相親?還是怕我隱身日本並以此作跳板潛逃他國?搞不懂。

爲了不拖累其他團友成行，同時也表示我的嚴重不滿，更要維護咱中國人的尊嚴，我寫了這樣一份“保證書”(上海話叫“橫豎橫拆牛棚”，大不了不去)，與小鬼子搗搗蛋：

日本國駐上海總領館：

本人從事新聞工作多年，因公務去貴國多次，惜從未去過北海道。

北海道的自然風光聽說不錯，此次適逢短期休假，故參加旅行社的“北海道六日遊”。日語的我的大大的不行，沒理由滯留不歸。旅行結束，自當按期返國，決不想多呆一天。本人崇尚自由，天馬行空獨來獨往乃一貫風格。假如貴國政府因本人單身前往貴國感到不放心而拒絕簽證的話，那麼，不去也罷，我只能替北海道的溫泉酒店老闆表示遺憾了。原本我是攢了大筆錢，想在那裏大大消費一把的。

如拒籤，希望貴館以書面檔案的形式答覆本人，以示鄭重。

致

禮

徐逸

沒有書面檔案答覆，結果一切ok，我們如期出發了。

怎麼寫擔保書 篇7

擔保人：

被擔保人：

《中華人民共和國旅遊法》第十六條規定，“出境旅遊者不得在境外非法滯留”; 被擔保人預訂上海攜程國際旅行社有限公司(以下簡稱“攜程”)簽證產品，並將於 年 月 日至 年 月 日前往 旅遊;

擔保人和被擔保人已充分知曉以上內容，擔保人同意爲被擔保人提供以下擔保，

1. 保證被擔保人b在境外期間遵守所在國法律，旅行結束後按時回國;

2. 如被擔保人在旅行期間發生不遵守中國及當地法律法規，或滯留不歸，擔保人將與被擔保人共同承擔無限連帶責任，並放棄先訴抗辯權，賠償攜程因此產生的一切損失，包括自願在收到攜程通知之日起15日內無條件支付擔保金rmb100000/人，對因此給攜程造成的經濟和名譽損失，予以相應的經濟補償，如未能及時支付，攜程有權向上海市長寧區人民法院提起訴訟。

擔保人確認已清楚明白瞭解根據本擔保函所需承擔的責任。本擔保爲無條件的不可撤銷的無限連帶責任保證。

本擔保函自簽署之日起生效，直至本擔保函項下全部義務履行完畢爲止。

擔保人： 被擔保人：

(擔保人請親筆簽名) (被擔保人請打印姓名) 身份證號： 身份證號：

聯繫地址： 聯繫地址：

手機： 手機： 固定電話： 固定電話：

日期： 日期：

附：擔保人的身份證正反面複印件及戶口本本人資訊頁複印件

注：1、擔保人必須是中國大陸公民，且常住地在大陸;

2、請擔保人在9:00-18:00時間段內保持聯繫方式的暢通;

3、請用正規a4紙打印

怎麼寫擔保書 篇8

擔 保 函

名單附後)要求參加昆明康輝旅行社有限公司組織的旅遊團隊(至20__- 月 日 )前往旅遊(團號： )。爲保證客人能按期隨團回國，不滯留中國臺灣，本公司自願爲客人提供擔保，若出現客人擅自離團、未按期回國、滯留不歸的情況，本人自願承擔以下擔保責任： 1、向貴司支付保證金每人人民幣，本人保證接到貴公司通知後即日內付清此款項，如果未能付清此款，本人願意承擔連帶擔保責任;逾期付款，貴公司有權加收每日0.5%的滯納金; 2、向貴公司支付因客人滯留不歸而引起的一切費用，包括中國臺灣移民署的遣送和中國公安機關的辦案費、因本擔保書而產生的訴訟費、律師費、差旅費等;

本人已清楚明白地瞭解了根據本擔保書所負有的責任，謹此明示，一旦擔保實現，本人放棄對擔保書提出任何抗辯的權力。

本擔保書自簽字蓋章之日起生效。特此擔保!

單位負責人(擔保人)簽字：

聯繫電話:

擔保人蓋章(公章)：

擔保日期： 年 月 日

民事訴訟中的限制出境的程序

1、當事人的申請

限制出境措施的採取，應以當事人的申請爲原則，以法院依職權採取爲例外。申請應書面提出，載明申請保全的事項、事實和理由，並應附有相關證據(護照號、身份證號等資訊資料)。

2、申請人的擔保

若錯誤採取限制出境措施，可能會導致被申請人遭受損失，因此，當事人在向法院提出申請的同時，應向法院提供擔保，申請人拒不提供擔保的，法院可以裁定駁回其申請。至於擔保的方式、數額等，應根據案件的具體情況，由法院審查決定。

3、審查與執行

法院應對申請是否符合條件進行審查，採取限制出境措施應符合：(1)被申請人與未了結民事案件有直接的利害關係;(2)有采取限制出境措施的必要性，被申請人有借出境逃避民事責任的可能，如不限制其出境，將導致案件無法順利審理，或有效裁判無法執行。但限制出境措施在一定程度上限制了人身自由，甚至有時會在國際上造成一定的影響，宜依法從嚴掌握。對境外企業法人在我國有尚未了結的經濟糾紛案件，可對該企業法定代表人和業務的主管人員依法限制出境。

對在我國的外商投資企業，如果該企業資不抵債，應當按照公司法，中外合資經營企業法等有關法律處理，不應限制外方的代表人和投資者出境;只有在外方股東利用投資蓄意欺詐的情況下，方可限制外方股東的有關人員出境;

確需限制外方當事人出境的，要嚴格按照《中華人民共和國外國人入境出境管理法》的規定執行。具體執行過程中要特別注意有理、有利、有節。另外，還應當注意：1)凡能儘早處理的，不要等到當事人臨出境時處理;2)凡可以透過其他方式處理的，不要採取扣留證件的辦法;3)凡能在內地處理的，不要到出境口岸處理。

限制出境可以分別採取以下辦法：1)向當事人口頭通知或書面通知，在其案件未了結之前不得離境;2)扣留護照或其他有效出入境證件，但應在證照有效期內處理。注意需送達給扣留證件的證明。3)對於需要在邊防檢查站阻止出境的，應填寫《口岸阻止人員出境通知書》，在省、自治區、直轄市進出境管理局交控。緊急情況下也可向邊防檢查站辦理臨時布控措施(48小時)，然後按上述規定補辦交控手續。

4、辦理限制出境應提交給出入境管理局的手續有：1)協助辦理限制出入境函一份;2)協助執行通知書一份;3)填寫好的邊控對象通知書二份;4)填寫好的法定不批准出境人員通報備案通知書二份;5)案件處於審理階段時提交起訴書副本，如果案件已進入執行程序後，提交生效的裁判文書(裁定書、調解書、判決書等)。

怎麼寫擔保書 篇9

致：美國大使館：

尊敬的簽證官先生/女士：

我是申請人______的父親/母親兼其在美國留學的擔保人，______，1996年至今工作於______有限公司，任______一職，年薪爲人民幣______萬元(稅後，不含年終獎金)。我兒______爲了將來能有更廣闊的就業前景，計劃赴美國學習，我願意提供我的積蓄______萬人民幣的銀行存款作爲他赴美國留學的費用。我保證我兒______在美國期間不會在經濟方面遇到任何困難，並保證他不會觸犯任何法律,若有任何問題，我願意承擔一切責任!

希望簽證官對我兒______的簽證申請給予善意的考慮，謝謝!

特此擔保!

保證人簽名：________

20______年______月______日

怎麼寫擔保書 篇10

茲介紹______先生(女士)到______公司工作，本人確認被介紹人所提供的個人簡材料屬實，如有弄虛作假，由本人負責。據本人瞭解，被介紹人身體健康，工作實，品行端正且未有犯罪記錄，願意遵守貴公司的規章制度。

本人同意爲其在貴公司工作期間提供擔保。如該員工有任何損害公司利益的行爲，並給公司造成經濟損失，本人將承擔連帶經濟賠償責任。

擔保人資料：

姓名：________ 出生日期：__________

身份證號碼：___________ 與被擔保人的關係：__________

戶籍地址：____________________

現住址：____________________

現工作單位：__________ 現任職務：__________

辦公電話：__________ 住宅電話：__________ 移動電話：__________

附：擔保人有效身份證複印件。

擔保人(簽章)：________

____年____月____日

怎麼寫擔保書 篇11

茲擔保，______(父親)、______(母親)願意並具有足夠經濟能力支付女兒(兒子)______在法國留學期間的學習、生活、住宿等全部費用。所需費用將在______抵達法國後轉到其在法國的帳戶。

父親：______(簽字)

母親：______(簽字)

日期：______

怎麼寫擔保書 篇12

擔保人：

被擔保A人：貴公司司 代理人文益書 被擔保B人：####有限公司 項目經理### 擔保內容：###建工程履約擔保在擔保A人爲該工程發包人代表，B人爲承包人代表，爲更好地履行《施工合同》雙方約定，特定立本擔保合同：

一、被擔保A人：用該項目《國有土地使用證》和《施工許可證》作履約擔保，作以下承諾：

1、各期撥付的工程款，延期壹個月時，由擔保公司計算停工損失，追討應撥付的工程款和超期違約金。

2、未按照《施工合同》的相關約定履約，使工程長期停工達兩個月時，由擔保公司迫賣土地和在建的建築物支付被擔保B人的投資。

二、被擔保B人用20萬元的履約金和墊款投建該項目至第二層主體完成的投資作履約擔保，作以下承諾：

1、未按質量標準和《施工合同》施工工期和完成的，由擔保公司按質監部門的規定督促返工和追討違約金。

2、長期停工達兩個月時，動用履約金委託有資質的施工單位完成某期撥款階段的工程施工，下一期撥款階段再不進入施工的，終止合同不與中途結算。

三、擔保公司根據被擔保人的履約承諾，接受被擔保人違約訴告，派員調查覈實，按擔保的相關約定組織被單保人協調和仲裁。擔保合同四、其他事項

1、在擔保時間從《施工合同(副本)》生效開工之日起生效，工程竣工驗收之日終止，總擔保期300天。

2、被擔保人在工程開工前壹天將《國有使用證》、《施工許可證》、《施工合同》和履約金一併交擔保公司。

3、本擔保20萬元的履約金的利息，作爲本擔保的擔保費，擔保費用由被擔保人雙方分別承擔50%。

4、擔保期終止10日內，退還擔保人《國有土地使用證》、《施工許可證》、《施工合同(副本)》和履約金本金。

五、本擔保合同一式三份，三方簽字(章)後生效。

擔保人：

被擔保A人：

被擔保B人：

年 月 日

怎麼寫擔保書 篇13

新疆維吾爾自治區教育廳、國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行、x學校：

我是學生的(直系親屬)，我承諾將嚴格遵守國家有關規定，履行國家開發銀行新疆分行、新疆維吾爾自治區教育廳和x高校制定的國家助學貸款有關協議和相關規定，履行《借款合同》中的約定，保證x同學按時還本付息，我承諾並擔保以下事項：

1、按照xx同學與學校、國家開發銀行新疆分行等部門簽訂的《借款合同》，按期足額返還貸款本息，如未能履行同時承擔罰息。

2、我保證所提供的身份證、戶口簿、居住地址、聯繫人和電話、貧困證明材料(原件或複印件)等真是有效。

3、在xx同學未履行《借款合同》和有關協議，不能按時返本還息時，我將積極配合、協助有關部門做好X同學的工作，促其返本還息及罰息。

4、在x同學不能按時償還貸款本息及罰息時，我自願並願意爲其擔保，承擔x同學的貸款本息及罰息的賠償，並按有關規定，按時將貸款本息及罰息劃入指定的銀行帳戶。

5、如不能履行以上擔保，我願意接受法律的制裁並承擔民事責任。

第一擔保人(簽字加按右手食指手印)

身份證號：

永久居住地址：

聯繫電話、手機號：

x年xx月xx日

怎麼寫擔保書 篇14

單位員工擔保書範本

本人______，男，身份證號碼爲____________，系貴單位員工____(身份證號碼爲____________，以下簡稱被擔保人)之______(兩者關係)，符合擔保主體資格。現自願爲______ (被擔保人)按下列條件向貴單位提供擔保：

一、擔保範圍

(一) 保證被擔保人嚴格遵紀守法，嚴格遵守貴單位規章制度，並服從工作分配;

(二) 保證被擔保人選崗後，並在___月___日之前，將個人人事檔案提交廣安區教育局政工股或科技局;

(三)保證對被擔保人毀約的行爲有進行勸阻、制止的責任;

(四)保證被擔保人對因其失信或失約而給貴單位造成的損失按貴單位規定進行賠償;

(五)保證被擔保人提交個人事檔案時，按貴單位的規定辦理一切相關手續。

二、擔任責任

若被擔保人因不遵守、不履行上述約定給貴單位造成損失而未能及時進行賠償時，本人在此不可撤銷地同意對被擔保人所承擔的賠償責任向貴單位提供連帶責任保證。

三、擔保期限

本擔保書自擔保人及被擔保人簽字蓋章後生效，至被擔保人將個人人事檔案提交科技局或政工股或擔保人依法無法承擔擔保責任時止。 四、不可撤銷

(一) 本擔保書項下的連帶責任保證不因貴單位與被擔保人所訂立的勞動合同內容發生任何變更、修改或補充而撤銷或變更;

(二)本擔保書項下的連帶責任保證不因被擔保人向貴單位提供其他任何形式的擔保而撤銷或變更。

五、附件：

擔保人身份證複印件。

本擔保書一式三份，用人單位、擔保人、被擔保人各執一份，具有同等法律效力。

擔保人(蓋章)：________ 被擔保人(蓋章)：______

家庭住址：____________ 家庭住址：____________

聯繫方式：____________ 聯繫方式：____________

____年____月____日 ____年____月____日

怎麼寫擔保書 篇15

借款擔保書格式範文

致________分行：

根據你行與_______(下稱借款人)在____年____月____日簽訂的貸款合同向借款人提供________的貸款。現我_______(下稱擔保人)願意擔保：當借款人不論由於什麼原因不能按與你行簽訂的貸款合同規定履行還本、付息及支付有關費用時，擔保人願承擔借款人履行上述貸款合同的連帶責任。

擔保人在此聲明和保證：

一、擔保人是在_______註冊登記的經濟實體，任何改變擔保人本身性質、地位的事件、事項發生或有可能發生時，擔保人保證及時通知你行。

二、本項擔保金額最高額爲貸款合同中規定的貸款金額即________及由此而產生的利息和有關費用。如你行允許借款人的貸款到期後展期，只要擔保金額不超過貸款合同的金額，擔保人不會因此而解除或減少擔保責任。

三、擔保人在收到你行出具的要求擔保人履行擔保責任的付款通知書後，不管你行是否向借款人追索，保證按付款通知書規定的付款日、付款金額主動、一次向你行付清全部應付款項。你行出具的付款通知書是終結性的，對借款人和擔保人均有約束力。

四、如果擔保人未按你行通知規定的期限及金額付款，擔保人在此授權你行從擔保人開立在你行的___帳戶中扣收，並可加收逾期息。

五、本擔保是一項持續性的擔保，只要借款人在貸款合同項下，按有關條款規定承擔了任何現在的、將來的或可能發生的債務和責任，擔保人就始終承擔本擔保項下的所有連帶責任。你行給予借款人的任何寬限只要不增加擔保人的擔保金額，擔保人在此擔保書項下的責任均不會解除或減少。

六、只要不增加擔保人的擔保金額，本擔保人不會因爲借款人與你行同意對貸款合同條款的任何修改、補充、刪除或因借款人與其它方面簽訂的任何合同而受影響或失效。

七、如果借款人將財產或權益抵押給擔保人，在本擔保項下的貸款金額沒有全部償還之前，擔保人不會行使有關抵押書項下的權利，也不會取代你行對借款人的債權人地位。

八、如果借款人破產或與其它公司合併，或更改名稱等類似情況出現，並不解除擔保人在此信用擔保書下的責任。

九、擔保人的繼承人(包括因改組合並而繼承)將受本擔保書的約束，並繼續承擔本擔保項下的責任。未得到你行事先書面同意，擔保人不會轉讓其擔保義務。

十、你行如將本擔保項下的貸款合同的債權轉讓給他人，並不影響債權人向擔保人要求履行擔保的責任。

十一、本擔保書是無條件不可撤銷的擔保。擔保人與任何其它方面簽訂的任何合同(協議或契約)均不影響本擔保的真實性、有效性和合法性。

擔保人地址：____________

擔保人名稱：________

日期：____年____月____日

怎麼寫擔保書 篇16

根據(借款人)的申請，貴行同意向其提供外匯貸款(大寫)美元(或其他外幣)，配套人民幣貸款(元。本保證人同意?爲該項貸款擔保。特此開立本保證書，向貴行擔保下列各項：

一、本保證書爲無條件、不可撤銷的保證書，擔保貸款本金爲元整(大寫)，和該貸款項下所發生的利息和費用。

二、本保證書保證歸還借款人在字第號貸款合同項下不按期償還的全部或部分到期貸款本息，並同意在接到貴行書面通知後十四天內代爲償還借款人所欠借款本息。如我單位不能履行上述擔保責任時，接受你行委託我單位開戶行從我單位帳戶中扣收全部貸款本息，如帳戶中存款不足，我單位將繼續負責償還借款人應償付貸款本息及費用。

三、本保證書在貴行同意借款人延期還款時繼續有效。

四、本保證書是一種連續擔保和賠償的保證。不受借款人接受上級單位任何指令和借款方與任何單位簽訂的任何協議、檔案的影響，也不因借款人是否破產、無力清償借款、喪失企業資格、更改組織章程以及關、停、並、轉等各種變化而有任何改變。

五、本保證人是經上級主管部門批准成立、工商行政管理部門發給營業執照的法人，並有足夠償還借款的財產作保證，保證履行本保證書規定的義務。

六、本保證書自簽發之日起生效，至還清借款人所欠的全部借款本息和費用時自動失效。