承攬協議（通用21篇）

承攬協議 篇1

經甲___________、乙____________雙方協商，簽訂本協議，共同信守。

品(材料)名

規格、型號

單位

數量

單價

金額

交貨日期

超欠幅度%

貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________

1.質量標準：____________________________________________________________

2.交貨(運輸)辦法及地點：______________________________________________

3.質量檢驗及驗收辦法：__________________________________________________

4.包裝要求及費用負擔：__________________________________________________

5.結算辦法及期限：______________________________________________________

6.原材料供應辦法：______________________________________________________

7.其他：________________________________________________________________

違約責任：

第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。

(4)未按協議規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按協議規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的， 應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他_________________________________________________________________

第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合協議規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按協議規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。

(3)包裝不符合協議規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按協議規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合協議規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按協議規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他：________________________________________________________________

本協議一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止。

甲方：________________乙方：______________

法定代表人：__________法定代表人：________

電話：________________電話：______________

地址：________________地址：______________

開户銀行：____________開户銀行：__________

帳號：________________帳號：______________

承攬協議 篇2

甲方：公司

乙方：

甲、乙雙方根據《民法典》關於承攬合同的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議：

一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。

二、施工地點：

三、住房結構、户型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格後，甲方再支付價款。

五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，並且加工承攬質量合格後，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用於修繕。

六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。

八、甲方的權利義務

甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務

乙方的權利

1、在驗收合格後，要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

乙方的義務

1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由於乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關係，不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果後，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

甲方：乙方：

年月日年月日

承攬協議 篇3

甲　　經　　--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計人民幣(大寫)　　1.質量標準：___________　　2.交貨(運輸)辦法及地點：________　　3.質量檢驗及驗收辦法：_________　　4.包裝要求及費用負擔：__________　　5.結算辦法及期限：_____________　　6.原材料供應辦法：____________　　7.其他：_______________　　違約責任：　　第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________　　第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;

甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;

不需要的，可以退貨，並承擔損失;

不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;

甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他：____________　　本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止　　　　　　甲方：______　　　　　　　　　　　　　乙方：________　　法定代表人：_______　　　　　　　　　法定代表人：_____　　電話：________　　　　　　　　　　　電話：_______　　地址：________　　　　　　　　　　　地址：_______　　開户銀行：______　　　　　　　　　　　開户銀行：_____　　帳號：________　　　　　　　　　　　帳號：_______

承攬協議 篇4

甲方(定作方)： 公司

乙方(承攬方)： (身份證號： )

因甲方生產經營需要，經甲、乙雙方共同協商，由乙方承攬甲方貨物的出入庫裝卸工作。

為明確甲、乙雙方的權利和義務，確保承攬工作順利完成，特制定以下貨物出入庫裝卸工作的承攬協議，供雙方共同遵守：

第一條 本協議是承攬合同關係，即由乙方組織、指揮人員完成甲方貨物的裝卸任務，甲方根據乙方完成的裝卸工作量向乙方支付報酬。

第二條 此承攬協議工作的地點在甲方公司的廠區內部。

第三條 承攬期限：自  年 月 日至  年 月 日止。

第四條 承攬費用及支付方式

4.1根據甲方實際情況，乙方按時完成甲方所有裝卸任務。

4.2按每噸計 元計算乙方裝卸的工作量，乙方每次按裝卸的工作量填寫《裝卸工作確認單》，每月彙總《裝卸工作確認單》計算報酬。為工作方便，甲、乙雙方可各自授權己方工作人員作為《裝卸工作確認單》的簽字代表，甲方代表 ，乙方代表 。

4.3乙方根據《裝卸工作確認單》向甲方領取報酬，當月報酬在下個月月末支付，依此類推。

第五條 甲方的權利和義務

5.1甲方根據每次生產及發貨的實際需要告知乙方進行裝卸貨物工作。

5.2甲方可根據生產、物流、天氣等情況隨時調整裝卸貨物的順序及時間。

5.3在乙方按甲方要求完成承攬的裝卸任務後，甲方有義務按裝卸的工作量支付乙方相應報酬。

第六條 乙方的權利和義務

6.1乙方有權按裝卸的工作量自行組織相應數量的裝卸人員，並保證派到甲方處工作的人員身體健康，能勝任裝卸工作。

6.2乙方根據甲方貨物裝卸的需要，自行安排叉車、托盤等輔助機械或工具。

6.3乙方有義務在裝卸過程中核對貨物的型號、數量等情況，如有與貨單不符，要及時通知甲方。

6.4乙方有責任維護好其裝卸人員自身的人身安全及採取必要的安全防範措施，須統一為其裝卸人員辦理人身意外傷害保險。在裝卸場所、裝卸過程中如發生各種人身傷亡、安全事故全部由乙方承擔法律責任以及一切費用。

6.5乙方應安排人員在裝卸現場進行管理，包括但不限於人員調配、倉庫清理、場地清掃、貨物碼放整齊、器械歸類整理等，保證裝卸工作安全、有序進行，作業場所無安全隱患。

6.6乙方裝卸人員在裝車的過程中如造成貨物損壞的，必須依照貨物的價格按價賠償，賠償款從乙方報酬中扣除。

6.7乙方不得無故停工、罷工、延遲裝貨、消極怠工，否則甲方有權解除協議，並根據實際損失情況向乙方要求相應賠償。

6.8乙方在裝卸過程中應保證不損害甲方、第三方的人身、財產權利。如因乙方原因給甲方或第三方造成人身傷害或財產損失的，乙方應予賠償，並承擔一切責任。

6.9乙方為甲方提供裝卸服務的人員必須是《乙方裝卸工作人員確認單》記載的人員，未經甲方許可，乙方不得派遣未經確認的人員從事甲方裝卸工作。

6.10乙方有權根據完成的裝卸工作量領取報酬。

第七條 違約責任

7.1因甲方原因導致乙方無法正常工作的，乙方有權將裝卸時間相應順延，並可向甲方主張賠償責任。

7.2甲方不按約定的時間支付乙方裝卸費用的，每延誤一天，應按支付金額的萬分之三向乙方支付違約金。

7.3乙方接到甲方通知後未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔20__元違約金。

7.4如乙方接到甲方通知後遲到超過2小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本協議。 如一方未提前30天通知另一方解除協議的，該方需承擔5000元違約金。

7.5因乙方人員延誤裝卸，或作業質量達不到要求的，或造成人員安全事故的，由此導致甲方的一切損失由乙方承擔。

7.6由於乙方原因延誤甲方正常出入庫的，甲方可另行委託其他裝卸隊作業，所產生一切額外費用由乙方承擔，同時甲方有權解除協議。甲方解除協議的，可要求乙方承擔違約金5000元，乙方還應賠償因此給甲方造成的全部損失。

7.7如甲方發現乙方派遣未經確認的人員從事裝卸工作的，甲方有權拒絕該人員工作，並有權要求乙方承擔每人次500元的違約金;如乙方有兩次或兩次以上派遣未經確認的人員到甲方處工作的，甲方有權解除本協議，並要求乙方承擔違約金5000元。

第八條 協議的變更、解除或終止

8.1雙方可在協商一致的情況下，對本協議進行修改及變更，形式可為協議附頁或重新制定。

8.2任意一方提出解除本協議需提前30日以書面形式通知對方。

第九條 爭議解決

因履行本協議發生爭議的，由雙方平等協商解決;協商不成的，甲、乙雙方均有權向向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

第十條 本協議自雙方簽字和蓋章之日起生效，有效期為一年。

第十一條 《乙方裝卸工作人員確認單》、《情況説明》和《裝卸工作確認單》作為本協議的附件，是本協議的組成部分。本協議一式二份，雙方各執一份，並具有同等法律效力。

甲方(定作方)： 代表人：

年 月 日

乙方(承攬方)：

年 月 日

承攬協議 篇5

定作方(以下稱甲方)：

加工方(以下稱乙方)：

甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方加工事宜，於________年____月____日達成如下協議，以茲共同遵守。

1.甲方向乙方定作下述定作物，其名稱、規格型號、數量如下：

1.1定作物品名或項目名稱：

1.2規格型號：

1.3定作物的數量： 計量單位：

2.加工承攬所需要的材料由方提供，材料名稱、型號、數量如下：

2.1材料名稱：

2.2規格型號：

2.3數量：

3.加工定作物的質量要求、技術標準：

3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(由雙方會籤，見合同附件)，由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。

3.2加工定作物需要封存樣品的，由雙方代表當面封籤，作為驗收依據。

4.乙方對質量負責的條件和期限。

4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發生的任何非人為損壞造成的質量問題，乙方均應予以負責。

4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格後12個月內。

5.加工定作物的包裝。

5.1加工定作物的包裝由乙方負責並承擔費用。

5.2包裝標準和方法：

5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的，應由包裝責任方承擔損害賠償責任。

6.合同價款：

7.交貨期限及方式：

7.1交貨期限：

7.2交貨方式：

8.加工定作物的驗收

8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收，乙方如有爭議，應在收到甲方驗收報告後7天內提請甲方所在地質量監督檢驗機構進行檢驗，檢驗費用由乙方墊付，檢驗結果確定後由責任方承擔。

8.2驗收期限：

8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利，對階段性驗收不合格的，甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善，未見效果的，甲方有權單方解除合同，因此造成的損失由乙方承擔。

9.付款期限及方式甲方於定作物驗收合格15天內，以轉帳支票方式支付價款。

10.違約責任

10.1乙方逾期交付加工定作物，包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的，每逾期一天，應當向甲方償付相當於逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的，視為不能交貨，應向甲方償付定作物總價款20%的違約金，並賠償甲方由此造成的損失;同時，甲方有權解除合同或要求乙方繼續履行。

10.2甲方無故中途解除合同的，應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失，損失賠償額以定作物的加工費為限。

10.3在任何情況下，乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物，視為逾期交貨，承擔逾期交貨的違約責任。

11.爭議解決方法執行本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，則應向甲方所在地人民法院起訴。

12.本合同經雙方代表人簽署並經雙方簽章確認後生效，未盡事宜，國家有關合同的法律有規定的，依其規定，無規定或規定不明確的，由甲乙雙方協商以與本合同相同的程序簽訂補充協議以確定雙方之權利義務，作為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

13.本合同正本一式份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

________年____月____日 ________年____月____日

代表人：

________年____月____日

承攬協議 篇6

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

承攬協議 篇7

委託方：(甲方)

承攬方：(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架 以上只 萬___ 萬 萬淬火綜條支 萬萬 萬合計

2.質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：

___ 。

7.違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

法定代表人：(蓋章)___

地址：______

銀行帳號：___

法定代表人：(蓋章)___

地址：______

銀行帳號：______ 年___ 月 日

承攬協議 篇8

浙江廣告承攬協議書

委託方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計、制 作 費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委託方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向 地人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開 户 銀 行：

帳 户：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人： 電話：

廣告業務員證號：

開 户 銀 行：

帳 户：

承攬協議 篇9

甲方：________

乙方：________

甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。

二、合同期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、甲方的責任和義務：

甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2、甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日台。

甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方_____(支架由方承擔)。

四、乙方的責任和義務：

合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。

2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的《安全操作規範條例》，以及甲方的《安維人員_____規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。

乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、費用結算(有安裝卡結算)：

必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮)掛機元/台2P櫃機/台_____櫃機/台5P櫃機元/台

3、下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2、乙方如服務不規範面引起的用户投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3、甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方 ___________

乙方 ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承攬協議 篇10

加工承攬合同9

甲方：__________

乙方;__________

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備註：___

1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。

2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備註：___

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3、加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3、如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

2、包裝物標識規定：_________________________________________________________;

3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。

6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2、模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;

3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

5、模具的知識產權：甲方所有;

6、模具的所有權：甲方所有。

八、知識產權保護

1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制

1、合同生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

2、產品質量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

3、質量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、加工費的結算

1、加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方)。

2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

十一、驗收方法

1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2、乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4、加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

承攬協議 篇11

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況　

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，__塑料製品有限公司

二、工程承包範圍　

1、面積：61.3_44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。

4、付款方式：合同簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。

5、土建工程結束後開始施工， 天交工。

年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。

甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承攬協議 篇12

紡織器材廠綜架承攬協議書

委託方：_____紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：通過銀行託收。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：______紡織器材廠 乙方：____電鍍廠

法定代表人：(蓋章) 法定代表人：(蓋章)

地址：_______ 地址：_______

銀行帳號：______ 銀行帳號：_____

____年__月__日

承攬協議 篇13

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

以便共同遵守。

第一條 加工成品：

│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

第二條 加工成品質量要求：__________________________________________

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條 價款或酬金：______________________________________________價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交(提)貨的時間和地點：____________________________________

1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

第十條 結算方式及期限：__________________________________________

第十一條 其他：__________________________________________________

如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。

第十二條 承攬方的違約責任：

定作方：____________________(蓋章)代表人：____________________(蓋章)地址：________________________________電話：________________________________開户銀行：____________________________帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)代表人：__________________________(蓋章)地址：_________________________電話：_________________________開户銀行：_____________________帳號：_________________________

_________年_________月_________日訂

承攬協議 篇14

合同編號：_________

定作人：______

承攬人：______

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量___________________________

數量___________________________

名稱|型號|單位||單價|金額|合計____________________________________

合計人民幣金額(大寫)：_________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料|規格|計量__________________

數量|質量|提供日期|消耗定額__________________

名稱|型號|單位__________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術標準、質量要求：

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：

第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責任：___________________________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：____________________________________

定作人(章)：_________

承攬人(章)：_________

籤於：_________

承攬協議 篇15

合同編號：

委託方：　　　　　　　　　　　　　(以下稱甲方)

承接方：　　　　　　　　　　　　　(以下稱乙方)

簽約地點：

施工地點：

簽約時間：　　　 年　　 月　　 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

(系統配件參考“附件一：物料清單”)

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣：　　(rmb：　　　　　　 )

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣　　　　　　　　 (rmb　　　　　　　)。

3.2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣　　　　　　　　(rmb　　　　　　　)。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣　　　 (rmb　　　　　　　　)。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣　　　　　　(rmb　　　　　　)。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售後服務支持。(響應時間為全天24小時)

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：　　　　　　　　　　乙方：

地址：　　　　　　　　　　地址：

電話：　　　　　　　　　　電話：

傳真：　　　　　　　　　　傳真：

簽約代表：　　　　　　　　簽約代表：

指定聯絡人員：　　　　　　指定聯絡人員：

附件一：物料清單

承攬協議 篇16

甲方：________

乙方：________

甲方因生產經營需要，在平等自願的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。

二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、甲方的責任和義務：

甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2、甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日台。

甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。

四、乙方的責任和義務：

合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，並提供安裝工的身份證，上崗證複印件等材料。

2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》，各類空調牌的《安全操作規範條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規範》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。

乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、費用結算(有安裝卡結算)：

必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，並在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮)掛機元/台2P櫃機/台3P櫃機/台5P櫃機元/台

3、下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2、乙方如服務不規範面引起的用户投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3、甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/台的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

承攬協議 篇17

屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自願將位於____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點：地點：

電話：電話：

______年____月____日______年____月____日

承攬協議 篇18

甲方：________________

乙方：________________

乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

一、工程量

二、工程要求

三、甲方責任範圍

四、乙方責任範圍

五、技術要求

六、工期、驗收程序及質保期

1.施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

3.質保期：質保期_____年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

七、其它要求

1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。

2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。

4.未盡事宜雙方協商解決。

5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

承攬協議 篇19

保潔加工承攬協議

甲方：

乙方：      ，身份證號：

經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衞生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責甲方場所的衞生保潔事宜，具體清潔事項包括：

1、日常清潔區域：

2、定期保潔區域：

3、垃圾區域：

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

四、 乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作，確保衞生質量。 

五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經營活動。 

六、保潔加工承攬費用為    元/月，由甲方於每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬户為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，並不支付甲方任何費用。

十、本協議未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協議解決，書面補充協議與本協議具有同等法律效力。 

十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本着互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、 本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

年  月  日                        年  月  日

承攬協議 篇20

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條　加工成品

第二條　加工成品質量要求：

1.材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條　原材料由甲方提供。

第四條　圖紙由乙方於年月

日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。

因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條　工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條　交貨的時間和地點：年月日至月

日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條　本合同籤之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.

第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條　甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條　乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：　　代表人：　　地址：　　電話：

乙方：　　　　代表人：　　　　地址：　　電話：

年月日

承攬協議 篇21

委託方 ：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱 、編號： 。

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數 、起訖時間 、日期： 。

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計 、制 作 費 、發 布 費 、代 理 費 。

合計金額(大寫 )

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委託方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 仲裁機關申請仲裁。

2、 向 人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方：

單位名稱(蓋章)：

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開 户 銀 行：

帳 户：

承 攬 方：

單位名稱(蓋章)：

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

廣告業務員證號：

開 户 銀 行：

帳 户：