當前位置:學識中文吧 > 辦公 > 合同 > 施工合同 > 家庭室內外裝修裝飾工程施工合同(精選3篇)
手機版

家庭室內外裝修裝飾工程施工合同(精選3篇)

來源:學識中文吧 閲讀:1.75W 次

家庭室內外裝修裝飾工程施工合同 篇1

發包方(以下簡稱“甲方”):_______

家庭室內外裝修裝飾工程施工合同(精選3篇)

住所地址:_______

聯繫方式:_______

承包方(以下簡稱“乙方”):_______

公司地址:_______

營業執照號:_______

法定代表人:_______  電話:_______

本工程設計人:_______ 電話:_______

施工隊負責人:_______ 電話:_______

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_______

1.2 套內面積:_______

1.3 工程內容及做法:詳見設計圖及預算書

1.4 工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。

(1) 乙方包工、包料。

(2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3) 乙方包工、甲方包料。

1.4 工程期限________天,開工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年____月_____日。

1.5合同價款:本合同工程預算造價為:人民幣______________元,大寫(人民幣):_____________元;(若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實結算)。

第二條 工程監理

本工程由_________進行全程監理,電話:____________聯繫人:______________

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:

(1) 甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份。

(2) 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設計費:人民幣_________元,大寫(人民幣):_______________元,由甲方支付(此費已包含在工程價款內)。

第四條 甲方義務

4.1開工前,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水、電、氣;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第五條 乙方義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;

5.5 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承擔相應責任;

5.6 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

5.7 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方指派項目經理做為執行工程施工的代表人。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。

5.8 乙方計算工程量應儘量準確,在不增減工程項目及工作內容的前提下,除水電改造及代購主材外的乙方施工部分,決算造價不得超過預算造價的5%,超出5%的部分,乙方自行承擔。

第六條 工程變更

6.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂設計變更書,明確工程變更的相關費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;

6.2 合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3 甲方增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第七條 材料的提供

7.1 由甲方提供的材料、設備;甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

7.2 由乙方提供的材料、設備;乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的 %)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔責任;

7.4 除合同註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具、廚櫃、開關插座等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款 %的採購費及運輸費。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

(4)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。

8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

8.3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

第九條 質量標準

9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第 項標準驗收:

(1)、《GB50210—20__建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)、《_______市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

(3)、其它驗收標準:

9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

(1)、可向市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或市建築裝飾協會投訴進行調解;

(2)、如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)隱蔽工程驗收;

(2)竣工驗收。

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

10.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知後兩天內組織驗收,過期視為認可。

10.3 工程驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並向甲方開具工程保修單,承擔貳年的保修責任。

第十一條 工程款支付方式

11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:

(1) 合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:

支付次數  支付時間 支付金額

第一次: _____________________________________________

第二次: _____________________________________________

第三次: _____________________________________________

第四次: _____________________________________________

(2)其他支付方式:

11.2 工程驗收合格後,乙方應在2日內向甲方提出工程結算,甲方接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,並應同時結清工程尾款。

11.3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。

第十二條 違約責任

12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。

12.2 未辦理驗收手續或未結清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其它損失。

12.2 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

12.3 由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十三條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,按下列第______種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 幾項具體規定

14.1 工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

14.2 施工期間,甲方將外屋鑰匙____把,交給乙方保管。工程竣工驗收後,甲方自行負責更換新鎖。

14.3 施工期間,乙方每天的工作時間應遵守所在住宅區的物管部門的管理要求。

第十五條 其他約定事項

第十六條 附則

16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

16.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

16.3 本合同一式_______份,雙方各執______份。

16.4 本合同附件包括施工圖紙、報價表、預算報價説明書及設計變更書、隱蔽驗收簽證為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字):   乙方(蓋章):

法定代表人:

年  月  日  年  月  日

家庭室內外裝修裝飾工程施工合同 篇2

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

依照《合同法》、《建築法和消費者權益保護法》,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,簽訂本合同共同信守。

一、工程概況

1、工程地點:綿市部龍門鎮中脊村、實有面積按租賃合同實測為準。

2、工程造價:約 仟萬、按09省建定領取費,按一級企業取費標準計費,結合地材調差(最終以實際結算審計為準)。

3、工程承包方式:議標、雙方商定由乙方包工包全部材料和設備。

4、有效工期六個月。

開工日期:由雙方具體商定,以甲方書面通知入場為準計算工期。

5、項目內容:藝術品博物館:中國詩歌節陳列館,川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、傢俱、小商品、遊樂園、餐飲娛樂服務業等。

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:報價單需註明品質、單價以現場監理簽字為準,詳見付附表(註明品牌、規格、質量)。

2、乙方採購的裝飾材料、設備、均應用於本項目的裝飾,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行《建築裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準和質量評定驗收標準。

2、本工程由 方委託設計。

3、由於乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,用户叫甲方提出設計修改及增減工程項目時須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。

5、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,保管好施工日誌。

6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續,如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承擔原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消護措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,雙方即時配合職能部門處理。

五、其它事項:

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工前十天,向乙方提供施工設計圖紙(方案圖)光盤,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項,作好水電起止記錄。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,現場負責人到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,增減工程量以用户意見為準。

(4)甲方應指派兩人為駐工地代表,負責合同履行,作好記錄簽字。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決相關問題。對其行為乙方應予認可。如更換人員,甲方應及時書面通知乙方。

2、乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底在入場前,編制好施工方案,提交績信標書、技術標書和商務標書。

(2)未經甲方同意和所在地物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

六、關於工程款價款結算及裝修項目履約金的交納與退還的約定:

1、工程款付款方式:乙方進場後,三日內甲方向乙方支付工程起動資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計價後,下月五號前支付80%的工程款,如到時甲方不能支付工程款,乙方有權停工並結算所有工程款後,立即退場。所造成的一切損失由甲方負責。全面竣工驗收合格後三十日內甲方付清乙方所欠工程餘款(留保脩金5%一年後無質量問題無息退還)。

(2)保證金交納與退還方式:

簽約時乙方按總造價的3%支付該項目履約金。

該履約金在工程量完成50%時,甲方退還乙方全額履約金。 注:

1、如工程施工發生項目或單價變更,各階段工程款應進行相應調整。

2、工程保修期一年,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五),保修期從竣工驗收前掌之日起算。

七、違約責任

1、由於甲方原因導致中途停工,甲方應按當地無誤工標準補償乙方入場後因停工、窩工所造成的損失。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。

3、甲、乙雙方簽訂合同後,甲方必須在7日內書面通知乙方進場施工。如違約方7日內不能進場施工,違約方支付守約方合同總額5%的違約金。

4、若甲方強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

5、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1、若履約中發生糾紛雙方協商解決,

2、調解解決不成時,可以按照本合同約定向綿陽市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

九、合同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同。提出終止合同一方,要以書面形式提出,雙方認可後,並辦理終止合同手續結清費用。

十、其他約定

1、合同不得轉包、分包

2、合同未盡事宜,雙方在實施時補充完善。

3、本合同經雙方法人代表或法人委託人簽字生效,具有法律效力,同時進行合同鑑證。

甲方單位:負責人:電 話:鑑證單位:

乙方單位: 負責人: 電 話:

年 月 日

家庭室內外裝修裝飾工程施工合同 篇3

甲 方:__________________________

法定代表人:__________________________

聯繫地址:__________________________

聯繫電話:__________________________

乙 方:__________________________

法定代表人:__________________________

聯繫地址:__________________________

聯繫電話:__________________________

為發揮甲方的宏觀調控職能,提高企業的經濟效益,並充分發揮甲、乙雙方各方的優勢,增強企業的競爭力,經甲、乙雙方友好協商, 雙方本着誠摯合作、強強聯合、優勢互補、互惠互利的原則,就合作開發、承攬裝飾裝修工程等有關事宜,特簽訂本合作協議。

一、合作基礎

甲方是有建築裝飾裝修工程設計與施工資質,並具有相應的建設工程總承包業務、工程設計、工程施工、項目管理和相關的技術與管理服務能力的綜合性建築企業,具有良好的品牌效應和較強的管理水平;乙方有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力;甲、乙雙方發揮各自優勢,進行強強聯合、互利雙贏。

二、合作方式

乙方負責以甲方工程項目部名義對外從事裝飾工程信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的業務拓展、承攬和施工工作,以及辦理裝飾工程施工所需的相關手續並承擔相關費用。工程承攬或中標後,乙方以甲方名義進行項目經理部的籌建和施工項目管理,並以自身作為其權利義務的載體,對所承攬及施工的裝飾工程項目的生產經營和其他一切活動承擔法律責任;甲方僅按本協議的約定對雙方合作工程項目進行監控管理。

乙方若需甲方派駐項目經理、施工員、預算員、質量和安全員等人員協助裝飾工程項目的合同、財務、質量、安全、施工工藝、工期、進度、文明施工等,則甲方委派人員的薪酬由乙方承擔,薪酬標準為項目經理 元/月/人(也可折算成日工資),施工員、預算員、質量和安全員 元/月/人。甲方委派人員的薪酬由甲方從乙方工程款中扣取。

三、經營和管理模式

1、乙方承攬、施工的裝飾工程項目可由乙方採取靈活的經營策略和管理模式,但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背,同時必須遵守甲方的各項規章制度,接受甲方的監督。

2、乙方作為甲方下屬機構,實行獨立核算、自主經營、自負盈虧,並對所承攬、施工的裝飾工程項目的生產經營活動和經營成果承擔責任;甲方僅對裝飾工程項目的合同、財務、工程質量、安全和文明施工等進行監控和管理。乙方在經營中必須遵守甲方的整體經營方針和政策,不得損壞甲方的市場形象。

3、乙方應向甲方上交工程結算總造價 %的管理費(不含税金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規費),税金按開票金額的 %進行計取,可由甲方或業主代收代繳,政府要求交納的各種基金和規費及工程項目所發生的企業所得税均由乙方自行負擔。上述管理費和税金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。

4、乙方每承攬、施工一項裝飾工程時,在施工前必須向甲方提供與業主方簽訂的裝飾裝修合同。

5、乙方作為甲方下屬機構,須向甲方交納質量安全保證金、履約保證金(以下簡稱保證金)共計人民幣 萬元(¥ 元);在本協議簽訂後,一次性繳納。其退還程序如下:

5.1、在本協議終止或解除前,乙方未發生質量及安全事故、遭業主索賠事件、其他違約事件造成甲方損失的,甲方在合同終止或解除後的三天內,無息退還保證金給乙方。

5.2、在本協議終止或解除前,乙方若發生質量及安全事故導致甲方被相關部門罰款或批評、公司遭業主索賠、乙方遭業主投訴影響公司形象、違約事件導致公司損失等事件的,乙方除了承擔由此造成的責任及費用外,甲方將按照事件給公司造成的損失額和負面影響程度扣減保證金;保證金不足以彌補損失的,從乙方的工程進度款或結算款中扣除。

5.3、乙方在裝飾工程項目施工過程中,遇到資金週轉困難或應急資金的,可向甲方書面申請啟用保證金裏的部分金額(不超過 萬元),但甲方在此後的工程進度款或結算款中一次性扣回,以保證有 萬元的保證金。

6、裝飾工程項目的資金必須從甲方財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬户,甲方在收取本協議約定的管理費、委派人員的工資和甲方代墊價款後撥付至由乙方銀行賬户。甲方收到業主方支付的工程款,根據本條約定應收取的費用後在3天內撥付給乙方。如乙方未經甲方賬户擅自以外部賬户收款,則由乙方賠償由此給甲方造成的經濟損失並向甲方支付擅自收取款額30%的違約金。

7、乙方應嚴格遵守國家及工程所在地政府關於對農民工工資結算與支付的規定,不得拖欠民工工資。乙方的一切費用支出應按甲方財務管理的規定進行歸集核算、收集並保管合法的原始憑證,乙方的財務工作必須符合甲方財務管理制度,甲方有權定期對其進行財務檢查和過程審計。

8、裝飾項目承攬或中標後,乙方為方便其業務開展,可刻制一枚項目專用章,但需經甲方總經理書面同意。該項目專用章由甲方派專人管理,僅限於中標裝飾工程項目與業主及監理之間的文件往來使用。乙方可以以自身的名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同,並獨立承擔經濟、法律責任,同時報甲方工程部備案;也可以以甲方的名義對外簽訂上述合同。但乙方不得擅自以“ 飾設計工程有限公司”的名義簽訂與裝飾項目無關的其他協議或進行其他商務活動,否則乙方承擔由此引起的一切損失。業主招標文件規定的必須以甲方名義簽訂對外分包(含勞務分包)的合同除外。

9、乙方同第三方在勞務費、分包工程款、材料費、機械設備租賃費等其它各方面的法律糾紛由乙方自行解決,對裝飾工程項目因經濟和其他糾紛(包括債權債務訴訟糾紛)產生的法律後果乙方負全部責任,同甲方無任何關聯。如未經甲方審批同意私自刻制冠以甲方名稱的任何印章,如給甲方造成經濟損失時,由乙方承擔一切責任和不利後果。

10、為保證本協議的履行,乙方應按每個裝飾工程項目中標造價或合同價款的1%向甲方交納風險抵押金,且每個單項工程應交納的風險抵押金不得少於 元。此風險抵押金在工程竣工並通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業主已籤認、投標項目經理解除備案後,甲方在三天內一次性無息退還乙方。

11、若裝飾工程項目需投標保證金、銀行信貸證明及履約擔保(包括銀行履約保函和開工預付款保函),則該部分費用由乙方自行承擔,當業主要求採用銀行保函形式時,乙方須向公司繳納保函金額一定比例的現金保證金。履約保證金的退還按業主招標文件規定辦理,甲方收到業主或銀行退還的保證金後七天內退還乙方的現金保證金。

12、本工程的質量保修期以乙方與業主簽訂合同的約定為準,工程保修款為工程結算總價的5%。一般情況下,在工程保修期滿、業主退款和甲方收到其工程結算總價5%的保修款後,甲方退還給乙方工程結算總價的4%保修款,留工程結算總價1%的保修款作為乙方向甲方交納的工程內部質量維修基金,此內部維修基金保留一年,如果沒有發生維修事宜,則該維修基金一年期滿14天內無息全額退還給乙方。

13、為方便乙方的業務拓展、項目承攬及施工管理,甲方向其提供一間辦公室,乙方應向甲方繳納每人每月 元的辦公經費(初期暫定為 人)。乙方自備辦公用品及電腦設備。

14、甲方在開拓業務、承攬及施工裝飾工程項目時,需甲方設計人員設計圖紙或深化設計圖紙或變更設計圖紙的,則乙方按照合同價或結算價的 %向甲方支付設計費用;需甲方預算人員編制工程預算或工程結算或工程變更籤證的,乙方按照合同價或結算價的 %支付給甲方合同預算部。

四、雙方的權利和義務:

甲方:

1、根據承接裝飾工程項目的需要,在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協助和指導。

2、確定管理原則,制定規章制度和規範,對乙方的合同、財務、市場營銷、工程進度、技術工藝、質量、安全和文明施工等方面進行監督、指導和管理。

3、監督乙方對甲方企業相關資質證明文件的使用,若發現乙方違法違規使用上述證件,或損害甲方利益時,甲方有權隨時收回證件並有權解除本協議,且賠償甲方由此造成的損失及消除負面影響。

4、負責與業主簽訂施工合同、業主指定分包項目的分包合同、指定供料的材料買賣合同及其他相關合同的審核和用印工作,並監督乙方按合同約定的條款進行履行。

5、乙方在施工中不能履行甲方與業主所籤合同或發生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽的情形時,甲方有權解除本協議並將該裝飾工程收回或委託其他隊伍施工, 乙方承擔由此發生的所有費用並賠償甲方損失。

6、甲方對乙方所承接工程進行項目評估後,如發現該工程報價低於成本價,可要求乙方採取措施挽回損失或終止該工程,由此造成的經濟損失由乙方承擔。

乙方:

1、負責組織對裝飾工程項目全過程的實質性投標,協調與業主以及政府相關管理部門的關係,為甲方提供有效的投標業務數據並負責投標報價。

2、承擔投標全過程的各種費用(包括從前期聯繫項目開銷、資質審查、考察現場、投標報價、工程中標、投標答疑、澄清與解釋、中介費、諮詢費、投標手續費、投標保證金、合同註冊備案相關税費、各種履約擔保等現金或保函費用、以及有關手續費、註冊登記費、辦證費用、資料費等)、保證工程實施的全部費用(包括實施工程項目全部人工費、材料費、機械設備費、間接費、各種管理費、税金、保險費、對外協調費、對業主承諾形成的各種費用、招標文件及合同要求乙方應承擔的各種費用和國家及地方政府規定應繳納的各種税費等)和實施工程保修的各項費用。如工程不中標或未承接,乙方為此工程所有花費由乙方全部自行承擔,不得向甲方提出任何費用補償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔保(現金或保函)等費用損失均由乙方自行承擔。

3、自覺履行裝飾工程項目所簽訂的一切合同或協議,包括與業主簽訂的施工合同及其與本項目有關的材料買賣合同、勞務合同、機械租賃合同、專業分包合同等全部工程合同。

4、乙方對所承攬的裝飾工程項目的生產經營活動負完全責任,並保證全面履行對業主的一切承諾,服從甲方的指導和監督。如乙方不能履行甲方與業主所籤的建設工程施工合同,乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。

5、項目現場管理必須符合當地政府及甲方現場管理規定,按甲方各項要求組織施工, 確保所承建的工程項目在質量、安全、環境等方面均達到業主和合同及相關法律、法規要求。乙方對因工程發生的質量、安全、環保等事故負全部責任;如需對第三方進行賠償,則負全部賠償責任。

6、負責組織工程竣工驗收、編制竣工資料及竣工圖,並承擔費用,甲方給予必要協助。負責組織及編制、洽談工程結算並承擔費用,工程結算簽字後及時將原件遞送甲方合同預算部備案。任何業主不予結算的費用不得向甲方提出索賠,由乙方自行負擔。負責協助甲方對工程尾款的清欠收款工作。

7、乙方必須嚴格遵守各級政府、部門於建設工程勞務費、農民工工資支付的政策、法規,嚴格執行甲方及業主和當地政府部門關於勞務管理的相關規定,積極、妥善地處理相關勞務糾紛,嚴格杜絕此類勞務糾紛事件的發生。

8、乙方所承包項目如有此類勞務糾紛事件發生,無論何種原因,所產生的一切後果和經濟損失,均由乙方承擔。為平息此類事件,甲方有權直接從乙方承包項目的賬户上劃款給事件中的勞務隊伍,且不需任何結算依據,乙方必須無條件承擔全部費用。

9、如因乙方承包項目發生的此類勞務糾紛事件造成甲方任何經濟、社會信譽等損失,甲方擁有向乙方或乙方負責人無限追索經濟賠償或追究法律責任的權力。

10、未經甲方書面授權,乙方不得以甲方的名義從事任何商務活動。

五、附則

1、雙方發生爭議時,可以協商解決。協商不成,選擇由 人民法院管轄。

2、組成本協議的文件及優先解釋順序如下:

(1)本協議;(2)與業主簽訂的施工合同。

3、本協議自雙方簽字蓋章後生效, 一式四份,具有同等法律效力,由甲、乙雙方分別保存。

4、本合作協議書自簽訂之日起生效。

合同訂立日期: 年 月 日

簽署頁

甲方 (章)__________________________ 乙方(章)__________________________

法定代表人或授權代表(簽字):__________________________ 法定代表人或授權代表(簽字):__________________________

本文鏈接:https://www.xszwb.com/zh-hk/htfanwen/shigong/klz3y6.html

Copyright © 2024. 學識中文吧 All right reserved.

文字美圖素材,版權屬於原作者。部分文章內容由網友提供推送時因種種原因未能與原作者聯繫上,若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們,立即處理。