變電工程承攬合同（通用12篇）

變電工程承攬合同 篇1

________________有限公司(甲方)

________________有限公司(乙方)

依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________

代表：________________代表：________________

變電工程承攬合同 篇2

甲方：________________

乙方：________________住址：________________

身份證號碼：________________

甲方承建的________________物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協議：

一、工程概況：

框架結構，層數：四層，總高度：________米，建築面積約________平方米。

二、工程地址：

________縣________鎮________大道

三、承包形式：

1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包乾的形式承包給乙方。

2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。

四、承包工作內容及勞務承包單價：

1、工作內容：

(1)、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容;

(2)、根據主控線放(彈)砌體線;

(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑，零星等;

(4)、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責;

(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架;

以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。

2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會________費，暫住證費用，交通費、防暑降温費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包乾承包方式。

3、承包單價：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。

5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。

6、付款方式：每月________日計量，次月________日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。

五、工期要求

1、按項目工期進度要求進行;

2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整;

3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行;

4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。

5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

六、質量要求：

1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工;

2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用户滿意工程”為質量目標;

3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為合同的附件。

6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。

7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除;

8、本工程質量等級為“優良”工程。

七、安全生產要求及安全責任：

1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50週歲以上的人。

2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。

4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。

甲方：________________

乙方：________________

時間：________________

變電工程承攬合同 篇3

以下簡稱甲方）　　__________________________（以下簡稱乙方）　乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：　　

一、工程量　　

1.___________________________。　　

2.___________________________。　　

3.___________________________。　　

4.___________________________。　

二、工程要求

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

4.___________________________。

5.___________________________。　

三、甲方責任範圍

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。　

四、乙方責任範圍　　

1.___________________________。　　

2.___________________________。　　

3.___________________________。　

五、技術要求　　

1.___________________________。　　

2. ___________________________。　　

3.___________________________。　

六、工期、驗收程序及質保期　　

1.施工工期：自開工之日起____日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。　　

2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。　　

3.質保期：質保期________年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。　

七、其它要求　　

1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。　　

2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。　　

3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。　　

4.未盡事宜雙方協商解決。　　

5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：____日期：___________________

返

變電工程承攬合同 篇4

甲方：(發包方)________________

乙方：(承包方)________________

附：身份證複印件電話號碼

本着互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

第一條工程概況

1、裝修施工地點：___________________________________________

2、工期：________年________月________日至________年________月________日

本項工程預計費用________元人民幣。

第二條材料供應的約定

甲方提供的材料

1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條關於工程質量及驗收的約定

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，並辦理驗收手續。

第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

工程款付款方式：

1、布管驗收合格後支付工錢的________%，水電完工後支付________%，整體竣工驗收合格後支付________%

2、乙方承包內容：(可以選擇)

1)水電開槽、佈線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3)水電施工的穿牆、打孔、切割

4)開關面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)後期燈具的安裝

工程結算方式：

按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)

第六條違約責任：

1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款10%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。

第十條附則

(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

________年________月________日

變電工程承攬合同 篇5

發包方：X公司(以下簡稱甲方)

承包方：X公司(以下簡稱乙方)

甲乙雙方根據中華人民共和國《合同法》及其他相關法律法規，本着誠信原則，就甲方改造工程事宜協商一致，簽訂本合同。

1、 設計依據、範圍及相關技術要求。

根據甲方提供的數據，本污水改造工程設計參數為：

處理水量：QMAX：1500m3/d。

2、乙方負責的工程項目範圍：

2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備採購與製作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥採購費用)，最終達到本合同出水水質要求。

2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表採購的具體參數、品牌，由甲方自行採購。

3、甲方負責的工程項目：

3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的採購和安裝;

4、工程進度

4.1、本合同簽定生效後3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，並對所提資料負責。

4.2、乙方收到設計資料後，並由雙方確認工程平面佈置圖後，7日內提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。

4.3、土建施工完成後，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知後7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現場，甲方簽字確認。

4.4、乙方在主體設備物資運到現場驗收確認後，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。

4.5、乙方在具備調試條件(工程施工完畢並驗收合格，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知後3天內，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天，達到合同規定的出水標準。

4.6、出水達標穩定運行三個月後，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請後組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內不驗收則視為通過驗收。

4.7、工程期間如遇連續停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。

5、雙方協作內容

5.1、甲方工作內容：

5.1.1、合同簽訂後，甲方3日內提供4.1條提的條件。

5.1.2、甲方施工前提供場地的“三通一平”，免費提供施工用水用電。

5.1.3、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。

5.1.4、安裝完成後，甲方操作工人應按規範對設施進行日常維護和保養。在調試期間所發生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。

5.2、乙方工作內容：

5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規範要求)、所負責設備的採購與製作、工程安裝與調試。

5.2.2、在調試期間，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規程和分析化驗規程。並委派專業人員作為調試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調試任務。

5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規程。

5.2.4、乙方在本工程竣工後，提供完整的竣工圖4套給甲方。

5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知後48小時內趕到現場。

5.2.6、乙方負責的安裝內容，在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責。

6、合同價款及支付方式：

6.1、合同總價款(含税)：￥7日內支付合同總價款的30%。

6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現場後，雙方確認簽字後甲方5日內付至合同總價款的70%;

6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調試成功驗收後甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發票;

6.4、剩餘合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩定達標運行後12個月內付清。

6.5、支付方式：轉賬

7、違約責任

7.1、合同執行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經催告後未能改正的，致使合同無法繼續履行，違約方應向守約方賠償經濟損失並支付合同餘額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。

7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執行上條。

7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。

7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續負責為甲方調試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。

7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。

7.6、在正常情況下，調試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。

7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。

8、其他約定事項：

8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發生的糾紛，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

8.2、送達事宜的解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出，用電報或郵政快遞發出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發之日或者郵件、郵政快遞發出郵戳日期為送達日(但如果發出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發之日或者郵政快遞發出郵戳日期視為送達日);用傳真發出時，發出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。

9、質量保證及售後服務承諾

9.1、乙方對其提供的專用設備(MQIC反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用後五年。

9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝，並在各個方面符合合同規定的質量、規格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養，在十年壽命期內運轉良好。在規定的質量保證期內，對由於設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規定外，出現上述情況，在收到甲方通知後3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。

9.3、針對今後污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對於該項目，自接到甲方反饋信息之時起， 12小時內作出工藝調整措施。如需要現場處理時，乙方專業人員將在48小時內趕到現場處理問題，完成有關的服務內容。在必要的情況下，乙方應派人長住現場進行跟蹤服務。

10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢後中止。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

變電工程承攬合同 篇6

承攬方:__________________有限公司分公司(以下稱乙方)

定作方:__________________有限責任公司(以下稱甲方)

根據《_____》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

a、承攬項目名稱：__________________

b、承攬項目地點：__________________

c、本工程自_________年_________月_________日開工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價格：以實際粘貼面積_________元計算。

f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內容：窗台SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衞生間防水層。

3、質量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：工程完工驗收後天內，結算全部工程款，置留工程總造價的_________%保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。

5、驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的_________%保脩金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：根據定作方的要求而定。

8、安全施工條例：

1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：_________承攬方：_________

定作方代表：_________承攬方代表：_________

_________年_________月_________日

變電工程承攬合同 篇7

第一部分協議書

發包人(全稱)：_______________有限公司

承包人(全稱)：_______________有限責任公司

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_______________

工程地點：_______________

工程內容：由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：___________________

資金來源：自籌資金

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖所列的施工範圍

三、合同工期

開工日期：_______________

竣工日期：_______________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：合格

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年__________月__________日

合同訂立地點：_______________

本合同雙方約定_______________後生效。

發包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)

住所：_______________住所：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

委託代表人：_______________委託代表人：_______________

電話：_______________電話：_______________

傳真：_______________傳真：_______________

開户銀行：_______________開户銀行：_______________

賬號：_______________賬號：_______________

郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________

第二部分條款

一、詞語定義及合同文件

1、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，於建設工程施工的條款。

1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9工程造價管理部門：指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。

1.18施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.21索賠：指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.22不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

2、合同文件及解釋順序

2.1合同文件應能相互解釋，互為説明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

(1)本合同協議書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規範及有關技術文件

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的.情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本條款第37條關於爭議的約定處理。

3、語言文字和適用法律、標準及規範3.1語言文字

本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和説明本合同的標準語言文字。

在_____地區，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、説明本合同。

3.2適用法律和法規

本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

4、圖紙

4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5、工程師

5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在

行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關於爭議的約定處理。

5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6、工程師的委派和指令

6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

7、項目經理

7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

變電工程承攬合同 篇8

發包人：_______________(以下簡稱甲方)承包人：_______________(以下簡稱乙方)

根據《_____》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本着平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

一、工程慨況

工程名稱：_______________

工程地址：_______________

二、合同價格

木質門_______________元/樘，(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、税金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。

三、承包範圍

承包的內容：_______________

四、工期期限

1、開始工作日期：_______________年_______________月_______________日，結束工作日期：門必須於_______________年_______________月_______________日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成;

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

五、質量要求

1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及税費、安全及文明施費;材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

七、工程價款的支付和結算方式

1、付款方式：每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

(1)本工程預付款_______________元;

(2)全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;

(3)其餘5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

八、工程驗收與結算

1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及説明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2.工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3.甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。

4.經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

九、安全文明施工

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

十一、雙方權利義務

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。

2、在本合同簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

(二)乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。

(1)乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。

(2)乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

2、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

3、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

2、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。

十三、成品保護

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。

甲方_______________乙方_______________

_______________年_______________月_______________日

變電工程承攬合同 篇9

甲方：______________________聯繫電話：______________________

乙方：______________________聯繫電話：______________________

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

合同總價款：￥_________元

其中軟件費：￥_________元

硬件費：￥________元

工程費：￥_________元

2.付款方式　乙方先付甲方總工程預付款。

共￥_________元

其中軟件費：￥_________元

硬件費：￥_________元

工程費：￥_________元

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。

以上付款方式均為現金付款。

3.甲方責任　甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。

壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年。

4.乙方責任　甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於營業或其它以盈利為目的'的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

5.其他事項　不得對軟件加以仿製;

對軟件權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。

按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。

6.違約責任　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;

雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章後生效;

合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。

聲明：本合同經複印或塗改後無效!　甲方：_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

變電工程承攬合同 篇10

發包人： (以下簡稱甲方) 承包人： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本着平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

一、 工程慨況

工程名稱： 工程地址：

二、 合同價格

木質門元/樘，(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、税金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。

三、 承包範圍

承包的內容：

四、 工期期限

1、開始工作日期：年日，結束工作日期：門必須於 年日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成;

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方

不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

五、質量要求

1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及税費、安全及文明施費;材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

(1)本工程預付款元;

(3)全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;

(4)其餘5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

八、工程驗收與結算

1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及説明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。

4.經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

九、安全文明施工

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

十一、雙方權利義務

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。

2、在本合同簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

(二)乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。

(1)乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。

(2)乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

3、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。

十三、成品保護

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。

變電工程承攬合同 篇11

發包單位：______

承包單位：______

甲、乙雙方本着平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、税務登記和相關施工資質的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交複印件以供檢驗。複印件由乙方加蓋公章後作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更後的資質證明文件原件和複印件。

4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備，地表清障，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20__;竣工日期：。合同工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

五、合同價款

本合同採用單價包乾合同，包括但不限於乙方完成本合同第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、税金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/;無淤泥其單價為：23.00元/。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;

2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10，垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料為壹式3套。

八、安全施工

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金_________萬，合同簽訂後3天內轉入甲方指定賬户，合同即生效，否則合同無效。。

十、合同簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

十一、違約責任

本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

變電工程承攬合同 篇12

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日