工程項目解除合同書(精選13篇)
工程項目解除合同書 篇1
甲方:______
乙方:______
甲、乙雙方通過友好協商,達成雙方當事人之間的真實意思表示,簽訂終止協議條款如下:
一、該協議的終止協議所指向的爲甲、乙雙方當事人就(_________)項目,於___年___月___日訂立的《施工合同》。
二、甲、乙雙方依據《民法典》的有關規定,經雙方協商一致,同意終止該《施工合同》。
(1)甲方與乙方終止協議,於簽訂終止協議書時,甲方一次性給乙方結算並付清工程款費____________萬元人民幣;
(2)甲方給乙方支付工程款項後,乙方將已經完成部分工程的資料全部移交給甲方。
三、甲、乙雙方於該《合同終止協議》簽字後,即終止雙方合作關係,並終止___年___月___日的《施工合同》中約定的各方權利義務關係。
四、甲、乙雙方於本協議簽字後,任何一方不得違反該協議的約定內容,不得以任何理由、事由或者以任何條件、方式向對方提出要求與條件,即不得向對方當事人提出超工程合同終止協議書)出該協議雙方約定的要求與條件。
五、本協議系雙方的真實意思,該協議訂立後,乙方不再承擔甲方於協議訂立後的任何責任與義務。
六、本合同自甲、乙雙方當事人簽字後,即成立,於甲方給付乙方工程款時即生效。對甲、乙雙方當事人具有法律上的約束力。甲、乙雙方共同遵守,不得反悔。
七、本合同一式貳份,當事人各持一份。
甲方簽字(蓋章):______電話:______ ___年___月___日
乙方簽字(蓋章):______電話:______ ___年___月___日
工程項目解除合同書 篇2
甲方:________
乙方:________
甲、乙雙方於分別簽訂了________________建設工程施工合同,佔地總面積________平方米,乙方簽訂合同後至截止,完成了部分工程量,現由於多種原因雙方自願解除原施工合同,現達成如下協議:
1、甲方要求收回該工程,乙方同意甲方收回,原簽訂的工程承包合同(同時作廢。
2、簽訂解除合同時甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機械設備、水電費、材料等一切所有費用共計_________元(大寫:________),乙方放棄其它一切權利。
3、簽訂解除合同後,乙方在3日內退出施工現場,並將施工現場交給甲方。
4、在解除合同後乙方前期工程所該的債務由乙方承擔,甲方不承擔任何責任和費用。
5、本協議一式五份,雙方簽字生效,任何一方違約,付守約方違約金____萬元(大寫:____萬元)。
甲方:________
乙方:________
_____年____月____日
工程項目解除合同書 篇3
甲方(發包方):---工程項目部
乙方(承包方):
甲、乙經友好協商,就乙方承包甲方中國人壽--分公司綜合辦公樓工程保潔項目,本着平等互利、等價有償的原則,簽訂如下合同:
第一條、工程概況
1、工程名稱:中國人壽--分公司綜合辦公樓工程室內保潔
2、工程地點:--
3、承包範圍:二至十六樓室內所有清潔面保潔
4、承包方式:保潔工具、洗潔劑、人工等由乙方提供。
5、本工程先做二樓保潔作爲其它樓層樣板;自20--年7月20日開工,於當日完工。如果保潔工程按甲方要求按時、按質順利完成,則其它樓層按甲方的時間要求交給乙方施工。
第二條、雙方權利及義務
(一)甲方權利及義務
1、按合同約定向乙方支付保潔服務費。
2、全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
3、無償爲乙方提供保潔用水、用電,並說明使用注意事項。
3、對乙方保潔質量應及時監督檢查,發現質量問題及時要求乙方返工,直至達到質量標準。
(二)乙方權利及義務
1、認真完成保潔項目,確保工作質量,達到甲方滿意。
2、乙方派出一名主管負責人負責日常保潔工作質量檢查和保潔工作緊急情況的處理,接受甲方主管保潔負責人的監督指導,並按甲方的保潔工作標準進行檢查。
3、乙方在作業中應嚴格要求工作人員,愛護建築物及室內外各種設施,注意節水節電。
4、乙方作業應遵守甲方規定的時間要求,如有變更,雙方協商解決。
5、乙方作業中發生損壞成品及半成品則造價賠償。
6、乙方在作業中做好勞動保護及崗前安全教育措施、嚴禁出現大小安全事故,聽從現場安全員的指揮,若出現安全事故由乙方負全部責任。
第三條、工程質量及驗收
1、乙方做出工程樣板,經甲方驗收合格後,作爲甲方驗收標準。
2、乙方在工程完工後通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知一日內組織驗收,並辦理驗收手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認完工日期,並承擔乙方的相關費用。
3、驗收合格後,若需要返工的,甲方另承擔費用。
4、在施工中,出現甲方施工人員交錯施工,造成需要返工的,甲方必須承擔返工費用。
第四條、工程價款及結算方式
1、工程價款:2.8元/㎡ 按實際面積結算。(若乙方二樓作業不能滿足甲方要求,只作業二樓則按3.5元/㎡結算)
2、結算方式:工程竣工驗收後(可分層驗收),乙方提出工程結算,甲方收到上述資料一天內審查完畢,按工程量價款 100%的標準向乙方支付工程款。
第五條、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,雙方可向人民法院起訴。
第六條、附則
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字後生效,本合同履行完成後自動終止。
甲方:
代表人(簽字):
年 月 日
乙方: 代表人(簽字):年 月日
工程項目解除合同書 篇4
項目名稱:________________________
項目委託人:______________________
項目代建人:______________________
項目使用人:______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《北京市政府投資建設項目代建制管理辦法(試行)》,爲保證市政府投資建設代建項目的順利實施,充分發揮政府投資效益,嚴格控制投資概算,經委託人、代建人與使用人三方協商同意,簽訂本合同。
一、項目概況
項目名稱:__________________
項目總投資:________________(萬元)(以批准的投資概算爲準)
建設地點:__________________
建設規模:__________________
建設內容:__________________
二、代建項目管理範圍和內容:__________________
三、代建項目管理目標
投資控制金額:__________________(萬元)(以代建人投標報價爲準)
工程質量標準:__________________
代建管理期限:__________________個日曆天
四、代建管理費
金額(大寫):__________________元人民幣
¥:__________________元
五、本合同由以下文件組成
1.三方認可的有關工程的變更、洽商等書面文件或協議修正文件
2.委託代建合同書
3.專用合同條款
4.通用合同條款
5.中標通知書
6.投標書及其附件
7.招標文件及其附件(或描述代建項目的技術性文件)
8.初步設計文件及其審查批覆文件
9.標準、規範及有關技術文件
構成本合同的文件若存在歧義或不一致時,則按上述排列次序進行解釋。
六、本合同中的有關詞語含義與本合同[第二部分通用合同條款]中賦予它們的定義相同。
七、委託人承諾,遵守本合同中的各項約定,爲代建人提供項目建設的必要條件。
八、代建人承諾,遵守本合同中的各項約定,按照代建工作範圍和內容,承擔代建任務。
九、使用人承諾,遵守本合同中的各項約定,協助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份,具有同等法律效力,三方各執____份。
委託人:(簽章)____________代建人:(簽章)____________使用人:(簽章)____________
法定代表人:(簽章)________法定代表人:(簽章)________法定代表人:(簽章)________
地址:______________________地址:______________________地址:______________________
郵編:______________________郵編:______________________郵編:______________________
電話:______________________電話:______________________電話:______________________
本合同籤於________年____月____日
工程項目解除合同書 篇5
出租方:(以下簡稱甲方)
使用方:(以下簡稱乙方)
因乙方承建的_項目無工業用電,經協商甲方表示對乙方橋樑建設項目的大力支持 ,願意將甲方果場用電借用於乙方。 爲明確甲、乙雙方在臨時供用電過程中的權利和義務,確保安全用電,根據規定,經甲方、乙方協商一致,簽訂本合同,共同信守,嚴格履行。
一、 甲方將位於上杭縣下都鄉永安橋附近的受電變壓器——50KVA電網,出借給乙方使用,乙方一次性繳納叄千元臨時用電押金,借用期間甲方果場用電由乙方負責。
二、 乙方應嚴格遵守國家有關安全用電的規定,不得擅自改變用電性質,不得超出負荷用電,超容量使用,一切後果由乙方自負。
三、 每月電費由乙方按照電業部門的計費繳納,如不按當地供電部門規定時間繳納電費,應承擔經濟責任及一切後果。
四、 設備自出借之日起,均由乙方負責運行、維護、管理,乙方應自覺規範用電,以保障用電安全,並保證其完整性和用電可靠性。用電過程如發生設備損壞、人身事故等各種事故、傷害以及違反供電部門的用電規定,造成的供用電事故等,一切後果均由乙方承擔。
五、 雙方覈實電度表讀數,完成交接,以後電費繳納由乙方負責。 本協議未盡事宜,由雙方另行協商解決,協商不成可選擇仲裁或訴訟方式解決。
出租方(簽章):
使用方(簽章):
本協議一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章後生效。
工程項目解除合同書 篇6
甲方:聘用方(公司或董事會):_____________
公司註冊地址:_____________
公司法定代表人:_____________
乙方:受聘方:_____________
居民身份證號碼:_____________
甲方經董事會決議,並經甲、乙雙方平等、友好協商,甲方聘用乙方爲甲方總工程師。就聘用有關事宜,特簽訂本合同,雙方共同信守執行。
一、聘用內容
甲方聘請乙方擔任甲方公司總工程師,自本合同簽字之日起生效。
二、聘用時間期限
至本聘用合同解除爲止,無聘用期限。
三、聘用薪酬及支付
聘用薪酬爲 24 萬元 /年。
1、考慮乙方是異地任職,自本合同生效後甲方預付乙方 5萬元 作爲乙方家屬安置費用
2、預付工資抵扣後,每(月)/(季度)/(半年)以現金方式,由甲方負責支付給乙方。
3、預留年薪總額的 20% 作爲年終考覈預留金,乙方在工作中若出現重大過失,甲方則將預留金扣留;若乙方在工作中無重大失誤,則在年終由甲方將預留金全額支付給乙方。
四、雙方責任
甲、乙雙方除了按照國家相關的法律、法規履行各自的權利、責任及義務外,對雙方具體的責任與義務約定如下。
(一)甲方
1、負責給乙方提供必要的辦公及食宿場所。
2、按約定的薪酬標準,按時支付給乙方。
3、賦予乙方工作中應該具有的權限,有利於乙方開展工作。
4、對相關工程的某些想法、做法等及時的告知乙方,以便乙方對相關工程作出相應的變更調整。
(二)乙方
1、保證按甲方要求,爲甲方涉及的建築、裝飾、安裝等工程提供及時、必要、有效的技術服務。
2、負責甲方涉及的建築、裝飾、安裝等工程項目工程質量和技術工作的總體控制,確保工程質量達到優良要求。聘用期間,不得以甲方名義對外提供任何擔保。
3、負責審覈項目單位工程施工組織設計、審批項目專項技術方案,組織施工圖自審、參與會審和重點工程、重點施工部位、關鍵工序及季節性施工方案的技術交底,並監督、檢查工程項目施工技術規範的執行情況。
4、負責組織施工過程中設計變更洽商的審籤工作,組織竣工圖、竣工技術資料的審覈、移交、上報存檔工作。
5、負責解決設計、施工和驗收交接過程中出現的重大技術問題和重大質量事故鑑定和處理。
6、負責工程設計、施工、監理、材料、設備採購合同中,關於技術部分的審覈、鑑定。
7、在降低工程造價、提高工效、縮短工期、保障安全等方面,提出合理化建議。
8、工作時間除按照甲方單位正常的作息時間,可根據工程需要靈活安排,但不能影響工程施工過程中的重大事項的確認。
五、 合同解除
儘管本合同中有相反的規定,但公司可以出於以下任何理由終止與高級管理人員的僱傭關係:
1)重罪的定罪,任何道德敗壞的行爲,或者導致監禁的犯罪行爲,
2)任何偷竊、詐騙、欺騙或者僞造任何僱傭或公司記錄的行爲,
3)不適當地泄露公司機密或者專有信息,
4)高級管理人員的任何有損公司聲譽或者業務的行爲,
5)高級管理人員失職或者沒有能力履行公司分配的任何適當職責,在公司發出書面通知並提供適合的改正機會後,仍沒有或不能糾正此類錯誤或能力,
6)任何違反本合同的行爲,並且在接到要求改正的書面通知 7 天后仍沒有改正,
7)在經營過程中嚴重不能勝任職務,
8)長期未經允許的缺勤,
9)非法佔據公司業務機會,
10)在履行高級管理人員職責方面瀆職,包括但不限於侵吞公司資金或財產;在代表公司達成的任何交易中牟取或企圖牟取個人私利;向公司虛報業績;在公司場所或公司所屬場所內從事任何違反法律或公司規章的活動。
當因爲某種原因終止管理人員與公司的僱傭關係時,公司除了支付截止到終止之日的全部應付但未付的基本薪水以及批准應休假期之外,將不再對管理人員負有任何進一步的責任。乙方提出解除合同的需提前三十日提交書面通知
六、合同到期或者提前解除後,甲方有權對於乙方經營管理期間的甲方資產進行清產覈資,清產覈資由中國註冊會計師驗證;雙方辦理移交手續。
七、違約責任
1.乙方違反本合同約定給甲方造成損失的,應當賠償甲方全部損失。
2. 甲方未履行本合同按時支付乙方薪酬的,乙方有權終止本合同,並向有關司法部門提起訴訟,要求甲方賠償乙方的全部損失。
十、本合同未盡事宜,由雙方友好協商予以補充,補充內容作爲本合同的組成部分。
十一、本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。
十二、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,一份留存。
甲方(簽章):_____________
甲方法人代表(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
_____年_____月_____日
工程項目解除合同書 篇7
委託方(甲方):_________________
地址:_________________
設計方(乙方):_________________
地址:_________________
甲方委託乙方承接___________________工程項目的設計,爲明確雙方的職責,結合本工程的具體情況,特簽訂如下協議,共同遵守。
一、設計依據
1、甲方的委託書以及設計中標文件;
2、甲方提交的其他設計前基礎資料。
二、項目概況
1、工程名稱:_________________
2、工程規模:_________________
3、設計內容:_________________
4、設計標準:_________________
三、設計費
1、雙方協商確定,本合同的設計費爲________________萬元。
2、如果上述費用爲估算設計費,則雙方在初步設計審批後,按批准的初步設計計算設計費。工程建設期間如遇概算調整,則設計費也應做相應調整。
四、設計費支付
1、甲乙雙方簽訂本合同時,甲方須支付_________________元,作爲定金。(合同結算時,定金抵作設計費)。
2、乙方提交設計文件後_____________天內,甲方支付設計費總額的30%。
3、乙方完成本設計時,甲方應在確認後付清設計費,不留尾款。
1/4頁
4、雙方委託建設銀行代付代收有關費用。
五、甲方責任
1、甲方按本合同規定的內容,在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件,不得延遲,並對其完整性、正確性負責。
2、甲方變更委託設計因提交的資料錯誤,造成乙方設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議,重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
3、在未簽訂合同前甲方已同意,乙方爲甲方所做的各項設計工作,甲方應支付相應設計費。
4、甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費。甲方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,甲方均應支付應付的設計費。
六、乙方責任
1、乙方應按國家規定和合同約定的技術規範、標準進行設計,按期提交設計,並對提交的設計文件的質量負責。
2、乙方確定該設計的合理使用年限爲_____________年。
3、乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。
4、由於乙方原因,延誤了設計文件交付時間,改甲方造成損失的,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的_____________%。
5、合同生效後,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還甲方已支付的定金。
七、保密條款
合同雙方均應保護本工程所涉及資料的安全性,未經對方同意,任何一方均不得將對方的資料及文件擅自修改、複製或向第三人轉讓或進行其他商業使用。如發生以上情況,泄密方承擔一切由此引起的後果並承擔賠償責任。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
工程項目解除合同書 篇8
合同編號:
貸款方:___
借款方:___
根據國家規定,借款方爲進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。爲明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途_________________________________________________________
第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款爲__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三條借款利率自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,並計算複利。在合同規定的借款期內,年息爲__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限借款方保證從__年_月起至__年_月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定爲__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代爲扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作爲本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章)貸款方___(蓋章)
負責人:___負責人:___
地址:___地址:___
簽約日期:___
簽約地點:___
工程項目解除合同書 篇9
甲方(定作方):_________________
乙方(承攬方):_________________
根據民法典及相關法律規定,甲、乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方就環保工程的安裝事宜簽訂本合同。
一、環保工程項目的概況
1、環保工程項目
名稱:_________________
型號:_________________
數量:_________________
2、安裝地點:_________________
二、工程總費用:_________________
工程總報價爲元(¥),爲含稅價,包含所有的費用。
三、付款期限:_________________
本合同環保工程所有項目安裝質量標準符合按國家規範及行業要求,由甲方調試爲正常運作的狀態且領取到環保合格證書後由乙方向甲方付款。
四、付款方式
由乙方將工程款匯入甲方指定的賬號:_________________
開戶名:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
五、環保工程項目安裝工期
環保工程項目應於年月日之內安裝完成並驗收合格。
六、環保工程項目安裝的的質量
1、本合同環保工程所有項目安裝質量標準符合按國家規範及行業要求,由甲方調試爲正常運作的狀態。
2、本合同環保工程所有項目的保修期爲自領取環保合格證之日起年,
七、環保工程項目安裝的驗收
乙方按照安裝質量標準按國家規範及行業要求驗收。甲方支付驗收費用。
八、報批手續
由甲方於年月日之前向國家機關申請環保工程合格的報批手續並領取環保合格證,在報批手續的費用由甲方承擔。
九、違約責任
1、如甲方如違反第六條的的規定,環保工程任一項目的質量不符合本合同約定的標準,或未領取到環保合格證。乙方應拆除環保工程項目,恢復原狀。甲方應向乙方支付環保工程項目款總額的%爲違約金,並賠償由此給乙方造成的損失,且甲方有權解除合同。
2、如甲方違反負責環保工程安裝第五條的規定逾期完成環保工程項目及報批手續,每逾期一日需要向乙方支付環保工程項目款總額的萬分之作爲違約金,並賠償由此給乙方造成的損失,逾期日,甲方有權解除合同。杜凱律師,陝西渭臨律師事務所。
3、如乙方逾期付款,每逾期一日需要向乙方支付環保工程項目款總額的萬分之作爲違約金,以環保工程項目款總額的%爲上線。
十、解決合同糾紛的方式:_________________
在本合同履行過程中如有爭議,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向乙方所在地人民法院提起訴訟
工程項目解除合同書 篇10
我單位__________樓新建工程,按照已辦理招標申請,並報經省(市)招標辦批准,決定採用公開招標方式,擇優選定施工單位,現將本工程的招標事宜及有關要求說明如下:
1.工程概況
1.1工程名稱:__________樓建築工程
1.2建設地點:__________市和______________________________。
1.3計劃批准機關:__________市計委文號__________計基__________號
1.4勘測單位: 市建築設計院,,級別甲級
1.5設計單位: 市建築設計院,級別甲級
1.6招標代理單位: ____________________建設工程招標代理中心,級別乙級.
1.7資金來源:自籌,已到位資金__________萬元
1.8建築面積:__________平方米
1.9工程結構概況
本工程類別爲四類土建,安裝工程,結構形式爲框架,磚混,層數爲三層.總高度7.2米,基礎形式爲鋼筋混凝土獨立基礎,鋼筋混凝土條形基礎。
1.10工程建築概況:外牆:水泥砂漿面上刷牆漆;窗:鋁合金推拉(平開)窗;內牆:混合砂漿上刷外牆塗料;門:一層外門爲防盜門,其他爲櫸木板門;屋面防水:剛性與柔性防水結合。
1.11工程主要使用功能:商住樓。
1.12施工圖設計及設計資料:施工圖設計資料齊全。
1.13施工現場四通一平情況(包括地理、氣象、地形、地質、水文、水源、供電、物源、通訊、交通運輸及可供利用的舊建築物等情況)
1.14採用新技術、新材料、新設備和特定材料設備,以及對防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(無)
1.15大中型工業、公共建設項目用電線路、管道和設備安裝工程,高中樓裝飾裝修工程,另列工程量清單;(無)
2.招投標有關事宜
2.1招標範圍
本工程招標範圍爲下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩項中的第②③項內容。
①大型土石方工程,
②基礎施工
③土建工程
④給排水、電氣安裝工程
⑤設備安裝工程
⑥裝飾工程(係指二次裝修工程)
⑦採暖、通風、電視、電話、除塵工程
⑧附屬建築物工程
⑨構築物工程
⑩拆遷、四通一平工程。
2.2承包方式
本工程按中標造價,以包工包料的方式進行承包。
中標單位不得將工程倒手轉包,否則取消該單位對該工程的中標資格,由建設單位報經省(市)招標辦批准後從未中標單位中選定一單位承包。
2.3投標報價:
各投標單位根據工程情況、建築市場行情,以及各施工企業自身承受能力報出工程量清單綜合單價和投標總價。
工程量清單數量按《建設工程工程量清單計價規範》規定編制;
工程量清單工、料、機計價參考X市建設造價主管部門發佈的市場材料價格信息和市場調查價格信息;
工程量清單計費參考__________省公佈的建設工程取費率,各企業報價按自身實力確定。
2.4工期與質量要求
2.4.1工期要求:本工程要求在某些方面__________年________月________日開工,總工期按建設部《全國統一建築安裝工程工期定額》編制確定。要求投標單位按定額工期適當提前的原則自行確定投標工期,並具體明確投標工期日曆天數。
2.4.2質量要求:中標單位應按國家規定的施工規範和質量驗收標準施工,工程質量必須符合工程設計和現行施工及驗收規範的要求,工程竣工時必須達到優良工程質量標準;爲了達到目的優良工程標準,中標單位必須委派Ⅱ級以上項目經理任項目負責人,工程師以上人員任技術負責人(或具有5-8年以上施工經驗的人員或助理工程師任技術負責人,具有5-8年以上施工經歷的人員(或類似具備工程施工經歷的人)任施工員。
2.5投標須知
2.5.1關於投標書的編制與投送
標書必須具備下列內容;投標書一式三份,商務標一正本二副本,技術標不分正副本。
(1)封面:包括招標項目名稱、投標單位名稱、法寶代表姓名、填報日期。
(2)投標書目錄
(3)投標書彙總表,加蓋單位和法人代表印鑑
(4)投標書綜合說明:包括:①投標書編制依據;②投標報價依據,優惠條件及各項費用計算說明;③本單位基本情況(包括企業資質等級、職工人數、經濟技術、管理人員、資產資金、技術設備、施工經歷、近兩年工程質量、安全、文明施工情況等)。④對招標書有關要求的答覆及對合同主要條件的確認⑤其他需要說明的事項。
(5)投標報價:以工程總報價爲準(大寫)
(6)施工組織設計,內容包括:①施工方案、施工方法;②保證工程質量、安全、文明施工的主要措施。③施工進度計劃及保證工期的主要措施。④選用的主要施工機具設備及進出場計劃⑤勞動力需用量及進出場計劃。⑥施工總平面佈置圖圖⑦其他需要說明的施工技術問題等。
(7)施工組織機構。包括:項目負責人、項目技術負責人、施工員、質量安全員、資料員及其他經濟技術管理人員名單及其資格證書複印件。
投標單位必須按本招標書和設計圖紙、資料認真編制招標書,密封后於__________年________月________日上午8:00-8:30時送達招標單位,招標單位按技術標和商務標分別集中包裝貼上密封條,並經各招標單位代表在密封處簽名後,交由招標單位紀檢監察人員按機密文件保存。
2.5.2關於招標答疑與現場查勘。
本工程於__________年________月________日,招標單位在現場組織現場查勘。
本工程於__________年________月________日,在招標單位進行招標答疑。請各投標單位對招標書和施工圖中不清楚的問題,統一以書面形式提出,招標單位將會同設計單位書面答覆。
2.5.3關於招標答疑與現場查勘
評標組織
本工程由招標單位、項目主管部門及邀請的經濟、技術專家、其他人員組成評標委員會或評標小組。
招標辦、公證部門及招標單位的監察部門的代表負責開標、評標、定標全過程的監督工作。
開標時間
本工程定於__________年________月________日招標交易中心開標,請各招標單位法人代表(或法人代表委託代理人)及相關人員(不超過3人)按時參加會議,不得遲到,也不得無故中途退場。
評標原則
在評標中堅持平等、自主、客觀、公正和注重信譽的原則,力求標價合理,工期適當,質量可靠,技術先進,方案可行。
評分原則及毫不相干辦法
本工程採用X市招標文件中的計分評標辦法,對報價(或優惠條件)、工期、質量、施工組織設計,企業實力與信譽等方面進行綜合後評分,計算出各投標單位的總分,得分者爲中標單位。
如有兩個單位並列第一的,以投標報價得分者爲中標單位。
2.5.4關於無效標書的規定
標書逾期送達。
投標書未按規定密封.
投標書未加蓋單位和法人代表印鑑。
投標書未按招標書要求編制或字跡辨認不清的。
投標單位法定代表人或者其委託代理人未參加開標會議。
2.5.5關於投標紀律
參加本工程的各投標單位必須遵守下列紀律規定。
不得哄擡標價、不準串通投標。
不得虛報企業資質等級及其他有關資料情況。
不得與招標方有關人員勾結,排擠其他投標單位的公平競爭。
不得擾亂招標會場秩序。
招標單位人員和評標小組成員不得作爲投標單位的代理人蔘與投票活動。
本工程招標投標整個活動中,各有關人員必須有忠於職守,廉潔自律,不得有徇私舞弊行爲,更不得有行賄、索賄行爲。
凡有違反上述紀律的行爲,嚴格按建設部《建設工程招標投標管理條例》的有關規定進行處罰。
2.5.6.其他事宜
投標單位領取招標書和其他有關資料,應向招標單位交納投標保證金____________元。投標單位在投標書送截止時間前放棄投標的,其交納的保證金於工程中標通知書發出後7日內退回;中標單位交納的保證金於簽定合同後七日內退回;投票單位在投標書送達截止時間後退出投標活動的;中標後逾期或者拒絕簽訂合同的,其交納的保證金不予退回。
投標單位中標後,在七天內憑中標通知書與建設單位簽訂工程承包合同,其合同條款應根據招標書、中標單位投標書的內容及有關規定,由合同雙方當事人協商確定。
各投標單位的投標費用自理,無論中標與否,建設單位不承擔任何補償費用。
3.合同主要條款
4.本招標書中未盡事宜,按國家、省、市和建設工程施工招投標和有關規定執行。
招標單位:______________________________
招標代理單位:__________________________
__________年________月______日
工程項目解除合同書 篇11
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
定作方因 項目測量工作需要,委託承攬方完成本次測量任務。爲明確責任,協作配合,確保測繪工作順利完成,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同,以便共同遵守。
一、測區概況、質量要求與驗收標準
測區範圍:
測繪作業依據:
測圖比例爲:
二、交付工作成果時間
承攬方需於 年 月 日前完成並向甲方提交所有約定提交的測繪成果資料,如增加測量面積成果交付時間雙方另行約定。
三、酬金單價和總價
序號工作內容單位數量單價(元)總價(元)
合計:人民幣 元整¥ .00元(含稅)
費用爲全包價,其中包含但不限於所有承攬方人員的勞動報酬、差旅費、住宿費、交通費、電話費、打印費、社會保險費、商業保險費等。
四、付款方式
提交成果資料支付%,驗收合格支付餘下費用, 年 月 日前未驗收,支付至%,如 年 月 日前仍未驗收,5個工作日內結清費用。
五、甲乙雙方責任
(1)定作方責任
1、定作方負責協調與測區內的地方關係。
2、定作方負責按本合同的約定支付承攬方酬金。
(2)承攬方責任
1、遵守 文件等規範、標準、文件的有關技術要求,應在合同約定時間內保證質量完成任務。
2、承攬方提交的成果定作方應在5個工作日內完成公司內部質檢,經定作方質檢不合格的,承攬方應按照定作方下達的整改要求及時整改合格,在測繪成果質檢合格前,定作方有權拒絕支付工程款,如承攬方拒絕整改的,定作方有權終止合同,並有權向承攬方要求賠償定作方爲整改成果質量所產生的費用及因此向業主賠付的逾期罰款。承攬方應當對本合同的內容、因履行本合同或在本合同期間獲得的或收到的定作方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密,未經定作方書面事先同意,不得向本合同以外的任何第三方披露。承攬方可僅爲履行本合同所需要情況下向其確有知悉必要的僱員披露對方提供的保密資料,但同時須指示其僱員遵守本條規定的保密及不披露義務。
3、承攬方負有保守定作方商業祕密的義務。維護和尊重本次測量成果,測量過程中所掌握的相關測量資料不得提供給第三方。
4上述保密義務應在本合同期滿、解除或終止後仍然有效。
5、承攬方應保障測量組正常作業,承攬方自帶測量儀器及配套設備、儀器精度要求應符合 文件的有關規定,承攬方自帶電腦設備。經定作方同意,承攬方可以借用定作方儀器設備,承攬方應對借用設備負有安全責任,在借用期間對儀器造成損傷或損毀的,承攬方應照價賠償。
6、承攬方應定期向定作方項目經理通報工作進度,並配合定作方項目經理不定期抽查所測得的數據及所繪圖斑,以便定作方實時掌握工作進度及工作質量。
7、承攬方應接受定作人必要的監督和檢驗,以保證工作符合定作人的要求,遵從定作方項目經理提出的技術改進意見開展工作。
8、承攬方應爲每位參加本合同項下業務的人員購買工傷保險及總額不低於50萬元的人身意外傷害保險。同時應培訓、約束其測量隊成員注意生產安全,定作方不對承攬方及其工作人員在履行本合同過程中發生的人身意外傷害與財產損害負責。
9、承攬方在履行本合同過程中產生的成果和所交付的工作成果的知識產權歸定作方。
六、違約責任
1、若承攬方無故推遲合同規定的時間提交測繪成果資料,則每超過一日,應扣減 元酬金。
2、承攬方違反本合同的任何條款給定作方造成直接或間接損失(含因此而導致的律師費、訴訟費、差旅費、誤工費等)的,均應對定作方進行賠償。
七、承攬方提交的成果資料
八、其他事項
1、本合同未盡事宜及與本合同相關的爭議,雙方本着實事求是的精神共同協商,協商不成的,應向南寧市青秀區人民法院提起訴訟解決。
2、本合同一式2份,雙方各執1份,具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(定作方)乙方(承攬方)
法定代表人:法定代表人:
項目經理:項目經理:
地址:地址:
納稅人識別號:納稅人識別號:
銀行:銀行:
賬號:賬號::
聯繫電話:聯繫電話:
簽訂地點:簽訂日期: 年 月 日
工程項目解除合同書 篇12
甲方:
乙方:
甲方維修辦公樓室內,現委託乙方採取包工、包料、機械、設備、安全生產及雙方責任,特商定如下條款共同遵守執行。
一、項目名稱:辦公樓室內維修
二、工程地址:松原市寧江區善友鄉
甲方將此工程發包給乙方施工,所需人工由乙方提供。
三、工程面積及造價:本工程爲三層辦公樓建築面積爲1200平方米。室內維修,原地面拆除,鋪地板磚,原有辦公室門拆除,換成實木套裝門和防盜門。由於窗戶破損嚴重無法使用,需拆除更換新鋼窗。室內需要粉刷塗料。工程造價爲人民幣壹拾陸萬柒仟陸佰叄拾叄元整。
四、工期:自20--年6月1日至20--年7月30日止。
五、方式:乙方按照甲方要求進行施工維修。要求乙方施工中不能影響單位正常工作,保證工程質量,所有材料符合環保要求,保持室內衛生。
六、甲乙雙方的責任:
1、乙方必須服從甲方管理人員指揮、調配指導及管理,遵守甲方現場和各項管理及規章制度。做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須指定專職管理人員,負責安全施工,負責安排施工,人員調配、技術安全、工程質量及生活,現場衛生、安全等工作事宜。提供作業場地和生活區域。
3、乙方強化施工人員安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不準亂搭亂接電線,不建章施工,嚴格杜絕火災等安全事故發生,否則由乙方承擔由此產生的全部責任及損失。
4、乙方必須配備好人員和機械設備保證工期和質量,非外來因素,如雨天、地質災害等誤工,工期給予順延。無故拖延工期,每拖延一日按工程總造價的0.5%支付罰金。
七、付款方式:乙方按甲方要求保證質量和工期,驗收合格交工後乙方提供發票,甲方付給乙方工程款。
八、此合同一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目解除合同書 篇13
訂立合同單位:____________________,以下簡稱借款方;
中國銀行______行,以下簡稱貸款方。
根據國家規定,借款方爲進行工地工程項目所需貸款,經貸款方審查發放。爲明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元,用於______。預計用款爲__年______元;____年______元;____年______元;___年_______元;____年______元;____年______元;
第二條自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,並計算複利。在合同規定的借款期內,年息爲____%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利息20%。
第三條借款方保證從____年____月起至____年____月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定爲____年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代爲扣款清償。
第四條 因國家調整計劃、產品價格、稅率、以及修正慨算等原因,需要變更合同條款,由雙方簽訂變更合同的文件,作爲本合同的組成部分。
第五條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理,計劃執行,財務活動,物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,並對違約使用部分按原定利率罰息50%。
第七條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第八條 本合同經過簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門,總行,分行各一份。
借款方________(蓋章)
貸款方_______(蓋章)
負責人:__________
負責人:____________
地址:__________
地址:__________