公路開挖施工合同(精選3篇)
公路開挖施工合同 篇1
甲方:_____________
乙方:_____________
雙方爲保證工程順利施工,乙方爲甲方進行機械開挖公路,雙方本着平等、互利、互惠的原則,訂立合同內容如下:
一、工程名稱:______________。
二、工程價格:開挖硬石方價格爲每立方____________元,其中包括上車;土方開挖按照每立方________元,其中包括運輸費用。以上價格不含稅。
三、倒場全權由甲方負責。
四、工程進度:以開工之日起______個晴天日完成。
五、工程質量:按照甲方的圖紙進行施工,如沒按圖紙施工,所造成的返工所受損失由乙方自行負責。
六、結算方式:按照工程進展方量預期付款,付款額度不超過________%,工程完工,經甲方檢驗合格後,所剩資金一個月內一次性付清。
七、安全:保證必須按照安全管理條例進行施工,機械作業因不慎操作所造成的損失,甲方概不負責。
八、違約責任:本合同一旦簽字形成後,若任何一方違背此內容,付違約責任金__________萬元。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:_____________
______年 ______月_____日
乙方:_____________
______年 ______月_____日
公路開挖施工合同 篇2
甲方(全稱):
乙方(全稱):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立合同。
一、工程概況
項目名稱:
工程地點:
二、工程承包範圍承包內容:平基土方挖填運、石方爆破及挖運、擋土牆砌築、永久性圍牆砌築。
三、合同工期
合同工期總日曆天數:60日曆天
四、質量標準工程質量標準:達到現行的國家驗收標準和甲方提供設計圖紙要求(圍牆設計圖紙見附圖)。
五、合同價款
本合同採用單價包乾價方式:1、平基土方挖、填、運25.00元/3,(小區範圍內)2、石方爆破及挖運60.00元/3(小區範圍內,包爆破材料),3、擋土牆砌築290.00元/3(包工包料,含勾縫),4、永久性圍牆砌築500.00元/(包工包料,含600寬,500深的漿
砌毛石基礎,基礎超深部份按290.00元/3計算)。以上單價均含稅。
六、工程量確認與工程款支付:
1、工程量確認:按現場實際收方量經甲乙雙方確認爲準,如事前確認工程量發生變化,乙方應及時向甲方現場簽證。
2、工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程進度款,剩餘20%待工程竣工驗收合格後一月內支付。
七、材料設備供應
1、甲方供應材料:甲方不供應材料。
2、乙方供應材料:全部材料由乙方採購,採購材料按規定提供產品合格證及相關質量證明文件。
八、雙方一般權利和義務
1、甲方工作
1.1、對工程質量、進度、安全進行監督;
1.2、對工程中各個工序的驗收工作;
1.3、向乙方提供施工圖及相關的技術資料和技術指導;
1.4、確定水準點與座標控制點;
2、乙方工作
1.1、服從甲方的管理;
1.2、向甲方提供所有材料的質量證明資料;
1.3、遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。在施工過程中發生安全事故所造成的一切責任和費用由乙方承擔;
1.4、認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及甲方根據合同發出的指令施工;
1.5、做好發各個工序驗收的配合工作,爲檢查驗收提供便利條件。
1.6、做好文明施工工作,保證施工場地清潔,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
九、違約責任
1、工程質量應達到合同約定的質量標準。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準,乙方承擔違約責任。
2、工程質量達不到質量要求的部分,甲方有權要求拆除和重新施工,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不順延。
3、因乙方原因不能按照協議書預定的工期竣工,處1000元/日延期賠償費,如工程量增加,按增加部分的工程量,以國家定額工期相應順延。
4、因乙方不服從管理造成施工不能正常進行,甲方有權將乙方清場,因此造成的一切損失由乙方承擔。
十、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程保修責任。
十一、其它未盡事宜,由甲乙雙方現場協商解決。
十二、附件:附圖叄頁。
十三、此合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章後生效。
合同簽訂時間:20______年7月日
發包方:(公章)承包方:(公章)
法定代表人:
委託代表人:
電話:
法定代表人:委託代表人:電話:
公路開挖施工合同 篇3
發包方:(以下簡稱“甲方”)
承包方:(以下簡稱“乙方”)
根據《合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,爲保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5工程期限_____歷天,開工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條甲方義務
3.1開工前______天,爲乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工爲原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派爲乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即元。
8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視爲同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據爲準。
8.4本工程驗收合格後,保修期爲自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠於驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期爲兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視爲甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作爲合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本着友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4合同附件爲本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________(簽字)乙方:(蓋章)
法定代理人:法定代理人:_____________
委託代理人:_____________委託代理人:_____________